工程建筑施工工程合同

工程建筑施工工程合同精品11篇

工程建筑施工工程合同 篇1

　　发包方(甲方): ______

　　承包方(乙方):______

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议，实验室装修承包合同范本。

　　第1条工程概况

　　、工程名称：、工程地点：

　　、承包方式：、施工面积：

　　、工期：本工程自____年__月___日开工，于____年__月___日竣工。 、合同价款(人民币大写)：

　　第2条甲方工作

　　、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。

　　、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。

　　、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　第4条关于工期的约定

　　、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的`措施费用。 、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，合同范本《实验室装修承包合同范本》。

　　、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上(一周内累

　　计计算)，工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关费用。

　　第6条付款方式

　　、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。

　　备注：

　　、本工程装修保修期为12个月。

　　第7条奖励和违约责任

　　、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

　　、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担。

　　、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。

　　、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第8条

　　争议或纠纷处理

　　、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事

　　人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第9条其它约定

　　本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。

　　第10条附则

　　、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

　　、本合同正本倆份，双方各执一份。副本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 、本合同履行完成后自动终止。

　　第11条附件

　　施工图纸或作法说明工程预算书

　　甲方(盖章)：____

　　乙方(盖章)：______

　　法定代表人：______

　　法定代表人：______

　　代理人：______

　　代理人：______

　　单位地址：______

　　单位地址：______

　　电话：______

　　电话：______

　　传真：____

　　传真：______

　　______年____月____日

工程建筑施工工程合同 篇2

　　第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：...

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：

　　资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(大写)：元(人民币)

　　￥：元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：。

工程建筑施工工程合同 篇3

　　甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称:

　　地 点:。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求 个工作日。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　建筑工程申请认证!财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:

　　第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年 月 日

工程建筑施工工程合同 篇4

　　订合同单位： ：简称甲方

　　简称乙方

　　由于建筑施工任务的需要，甲方将承建的 工程的分包任务，委托乙方承包施工，甲乙双方本着平等互利，分工协作，互相促进的原则，经协商签订本合同共同遵守执行。

　　一、基本内容：

　　1、 承包任务的名称、范围及数量：

　　2、 质量标准、等级：

　　3、 合同价款：

　　4、 工 期：

　　5、 承包形式：

　　6、 材料供应：

　　7、 计算方法：

　　二、质量要求及管理：

　　1、 乙方对施工工程承担包修责任，保修期为 年，保修期内出裂缝、渗水等等其它问题，均由乙方负责免费返修及承担其它造成的经济损失。

　　2、 乙方必须服从甲方、监理等单位提出的质量问题整改意见，同甲方、监理等单位搞好配合，对自己工作面的工程质量、进度、安全等负全部责任。

　　3、 乙方负责施工所用的所有材料、及其它工具均由乙方负责。

　　4、 乙方工人进入工地后，必须服从工地现场一切规章制度，乙方如不服从管理，甲方有权停工或终止合同，工程不予结算。

　　三、安全施工：乙方必须按安全操作规程进行施工，采取严格的安全防护措施。对于生产中可能出的工伤医疗费和安全设施费用，甲方已综合计算到工程合同价款中，因此而发生的一切工伤事故，均由乙方负责。

　　四、工程款结算：

　　五、违约责任：

　　1、乙方承包的分包工程，必须达到合同规定的质量等级标准，随时接受甲方代表及委派人的检查检验，并按甲方代表及委派人的要求返工、翻修、承担由自身原因导致返工、修改的费用的损失。

　　2、 由于工程量变化和设计变更;非乙方原因造成的停水、停电连续超过小时;不可抗力;经甲方代表确认同意后，可以推迟完工，非上述原因不能按合同完工，乙方承担违约责任，并按合同规定工期每拖延一天乙方向甲方支付延期罚款 元。

　　六、乙方需向甲方提供下列单据：

　　1、所有拨款单据

　　2、工程量清单

　　3、工程验收证明

　　七、保修责任：乙方对施工工程承担包修责任，保修期为 年，保修期内如出现出现裂缝、渗漏、等质量事故由乙方负责返修。

　　八、解决纠纷方式：本合同未尽事宜双方可另行约定，其补充合同双方签章后于本合同具有同等法律效力。在合同履行过程中，双方如发生争议应协商解决，协商不成，任何一方均可向临汾市人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签盖章之日起生效。

　　甲方：

　　代表： 代表： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

工程建筑施工工程合同 篇5

　　劳务合同书

　　甲方（发包人)：

　　乙方（承包人)：

　　依照《中华人民共和国和合同法》、《中华人民建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿和诚实信用的原则，双方就本建筑工程事项协商一致，订立本合同书

―、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、工程结构：

　　二、工程承包范围：

　　1、甲方负责范围：提供搅拌机、吊篮、斗车所有搭桥工具。

　　2、乙方负责范围：1）负责做砖;2）倒混凝土； 3）清楼层；4）不负责堵所有的施工洞。

　　三、付款方式：

　　甲方每层楼按80%付款给乙方，主体结构完工后，一个月全部付清余下的20%给乙方。

　　四、承包价格

　　1、甲方承包给乙方，按楼层，每平方米

　　2、基础屋面按实际面积算一层楼，基础超出一米五，超深另外算。

　　3、架空层另算一层楼。一共算8 层。

　　4、甲方所有材料不到位，耽误工程进度.由甲方负责，乙方应提前一天通知甲方所需要的材料。结算完之后合同废除。

　　甲方（发包人）：乙方（承包人）

　　年月日

工程建筑施工工程合同 篇6

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　4、附则：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日

工程建筑施工工程合同 篇7

　　建筑承包合同

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称、地点、时间：乙方为甲方在七星月 日至月

　　二、工程内容：楼房基础，建筑两层砖混结构的楼房。建筑材料由甲方供应。乙方负责土建部分的施工，包含粉刷、上板、浇注、盖瓦，地面砖、面墙砖、墙裙砖的铺贴等。水暖电的安装及上下水的安装由甲方负责。

　　三、合同工程价款：按两层楼房建筑面积计算，每平方米110元，房屋基础以下增加的部分及附属建筑价格另议。

　　四、施工要求：

　　1、甲方为乙方提供施工用水、用电和场地。施工期间如出现其他意外情况和干扰将全部由甲方负责处理。施工设备乙方自备，乙方有责任教育工人严格执行操

　　作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

　　2、甲方要及时供应建房所需要的材料，不能耽误乙方的施工，配合乙方及时完工。

　　3、乙方必须严格按图纸施工。

　　4、甲方要增加新的建筑要求，更改原设计项目要经乙方同意。

　　5、付款方法：建房途中一层封顶时付款30%，工程继续进展到二层封顶时付款50%，工程完工后甲方应付清其余全部工程款，甲方不得拒付建筑工程应付的承包费。

　　6、乙方必须保证工程质量，保证按时完工。

　　五、甲乙双方必须按合同内容履行双方的权利和义务。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方签字后生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年月日

工程建筑施工工程合同 篇8

***村路面硬化施工协议书

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　为加强道路硬化工程的管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方，双方协商，签订本施工合同。

　　一、承包工程项目及承包方式、经费。

　　1、乙方自愿承包甲方

　　工程长约 **00米,宽为 米、厚为20厘米、混凝土配比为C30。

　　2、本工程采取包工包机具、乙方带资方式承包。

　　3、本工程混凝土单价115元/方。总方量为1190方，承包总价为****50元。

　　二、工程质量要求：严格按照《公路水泥砼路路面施工技术规范》及设计施工图纸执行，工程质量要求用量控制标准，路拌深度应达到表面平整密实，无坑洼。达到村委会质量要求，检验合格的标准。

　　三、施工期限：本工程从签订本合同之日起，乙方即组织开工，至 201* 年 **月 **日止，工期 30 天。（雨天及不可抗因素顺延）

　　四、工程款的结算：本工程合同价款采取计量投资一次 性包干，超支不补。

　　五、付款方式：乙方进场后甲方支付元用于生活 开支，工程结束后拨付元用于本地工人工资结算，剩余工程资金在该工程完工并经验收合格后7天内，拨付给乙方。

　　六、甲方责任

　　1、监督 检查全过程、技术规格与质量。

　　2、对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

　　3、提供料场，负责接通电源、水源。支付租赁费。电费、水费由甲方全权负责

　　七、乙方责任

　　1、组织施工设备，并保管材料，如有丢失，双倍赔偿；

　　2、每隔4米按路面宽度修筑一个收缩缝；

　　3、负责操作规程，把握质量标准；

　　4、负责安全施工（在整个施工过程中，如有大小事故乙方自己全权负责）；

　　5、接受甲方监督检查和处置决定；

　　6、道路硬化期间负责道路看护；

　　7、使用震动梁，振动棒、保证路面得到压实提浆的效果。

　　六、其它

　　1、本合同工程的营业税由乙主负责缴纳。

　　2、甲方协助乙方做好施工中涉及地方的有关协调工作，为乙方提供一个良好的施工环境。乙方应教育其人员遵守国 家法律，并对自身施工队伍的治安负责。

　　3、乙方应加强安全教育，严守施工安全制度，确保安全施工特别要加强安全操作机械和用电作业等。杜绝不安全事故，如有发生，一切责任由乙方自负。

　　4、乙方对其施工、工作人员的劳资、工伤纠纷独立负责，甲方不承钽任何责任。

　　5、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负责。

　　八、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。

　　九、本合同未尽事宜，或在施工中发现新问题，由双方 协商解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之 日生效。

　　甲方法定代表人：

　　乙方法定代表人：

****年**月**日

工程建筑施工工程合同 篇9

　　建设工程施工承包合同补充协议安徽舒美特化纤股份有限公司

　　建设工程施工承包合同补充协议

　　建设单位: 安徽舒美特化纤股份有限公司（以下称甲方）

　　施工单位: 东方建设集团有限公司（以下称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合甲方建设的“年产吨粘胶短纤维工程” 项目一期工程的实际情况，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经双方充分友好协商在2008年 4 月 8 日甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》的基础上特签订本补充协议以便双方共同遵守。本补充协议为双方自愿达成，凡本协议与《建设工程施工承包合同》有冲突之处皆以本协议为准。

　　1、工程概况

　　工程名称：“年产吨粘胶短纤维工程” 一期项目锅炉房工程。

　　建设地点：安徽省望江县经济开发区。

　　结构型式：桩基，框架，钢结构；

　　施工条件：施工场地基本平整，区内施工道路由乙方根据施工需要自行负责，施工用电、施工用水由甲方提供水、电源接口，乙方自行按月交纳水电费。

　　建筑面积：约8000㎡。

　　承包范围

　　锅炉房工程的桩基、土建及水电安装图纸范围内全部工作内容。

　　2、合同工期

　　本工程合同总工期以厂房施工合同工期为依据，总工期为100日历天，开工日期以甲方发出的书面开工通知为准，竣工日期为全部承包范围内工作内容验收合格并移交给甲方（具备生产使用条件）之日。所有临时设施拆除，且所有施工人员、材料、机具设备等在工程竣工验收合格后15天内全部退场。

　　除因经甲方书面签认的因甲方原因或本地区战争或本地区发生5级以上地震（依据地震局发布的地震公告）或8级以上台风等不可抗力原因造成无法施工的，工期予以顺延外，由其它原因引起的工期延误均不予以顺延工期。

　　施工单位应自行处理好与周边四邻的关系，因周边四邻关系造成工程工期延误不予顺延。

　　3、合同价款及支付

　　本工程承包形式：包工、包料、包机械含税包干图纸范围内工作内容。

　　本合同价款采用可调价款方式确定。

　　工程合同造价约为人民币400万元(肆佰万元整)（已下浮，其中包括土建、装璜、道路、绿化等）。根据安徽2000定额,三类综合（%）收费标准,总造价下浮%收取。

　　工程结算依据：本工程按《2000年全国统一建筑工程基础定额，安徽省综合估价表》，《2005

　　年安徽省建筑工程定额》工程量按施工图和有效的变更联系单按实结算；按《安庆市建设工程信

　　息望江县信息价》，缺项部分参照安庆市信息价编制，工程造价为按实结算。

　　采用可调价格合同，合同价款调整方法：上述工程如发生设计变更及现场签证或发包人调增、调减工程量并造成造价变动的，变更合同价款按下列方法进行。

　　执行

　　乙方已充分勘察现场施工条件，甲方除提供临时用水用电接口、本工程围墙边界线外，本工程围

　　墙边界内杂物清理、场地平整及可能的围墙补缺和临时大门施工均由乙方自行解决并承担费用

（现场条件以全部人员撤离、房屋拆除后的状况为准）；乙方已谨慎考虑本项目材料及设备进场

　　交通状况及本项目与现场已建建筑的紧邻关系，如施工中发生任何矛盾与纠纷，均由乙方自行解

　　决并承担费用。

　　经双方商定，以合同承包范围内工作内容。包括但不限于施工人工、机械、管理、材料、安装、调试、维护、利润、税金、保险及政策性文件规定等各项费用，今后不因竣工决算前政策

　　性文件调整而改变造价。

　　造价中已包含定额范围内的各种措施费，包含但不限于环境保护费、临时设施费、检验实

　　验费中制作、封样、送检、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进退场费及安拆、混凝

　　土及钢筋混凝土模板及支架、脚手架费、已完工程及设备保护、赶工措施费、现场安全文明施工

　　措施费和考评费等各种措施费。

投标报价中已包含《江苏省住宅工程质量通病控制标准》及《南京市住宅工程质量通病防治

　　导则》要求中的各种措施技术费。

外墙保温节能节点和做法，图纸中未注明的，按通用图集施工，外墙保温施工应符合《民用

　　建筑节能管理规定》，投标时各项费用已包含到总价中。

　　总价中已包含渣土管理费及卸点费、排污费、噪声污染费、占道费、扬尘整治费、民工工

　　资保险金等总价包干。

　　总价中已包含定额范围内的各种规费，包含但不限于工程定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费等总价包干；劳保统筹由甲方代扣代交。

　　合同价款的支付

　　桩基及基础施工完成,并经质量监督站验收确认为合格后，十日内支付至合同总价的10%；

　　主体三层顶结构完成后十日内支付至合同总价的25%；

　　主体封顶验收合格后十日内支付至合同总价的45%；

　　外墙装饰及外门窗全部完成,脚手架拆除后十日内支付至合同总价的55%；

　　工程竣工验收合格后十日内支付至合同总价的70%；

　　工程已交付钥匙、备案完成并经决算审计双方确认后十日内支付至决算总价的85%;

　　竣工验收备案完成一年后十日内支付至决算总价的95%;

　　决算总价的5%作为质量保修金，施工方如能及时履行保修责任,在所有项保修期满后30

　　天内付清。

　　其中甲控材由甲方按乙方的委托付款单代为支付,并从相应次工程款中同比例按暂定价

　　扣除。

甲方付款的同时，乙方必须出具等额的正式税务发票。

　　4、合同履约保证金缴纳及退还

　　施工合同签订前，乙方必须向甲方提交贰拾万元整的银行保函，作为履约保证金，同时，甲

　　方将向乙方提供贰拾万元整的银行保函作为工程款支付担保，待工程竣工验收合格后相互退还。

　　5、工程质量管理

　　乙方确保工程质量等级达到合格标准。若甲方或购房业主提出工程质量整改意见，乙方不能

　　按时整改到位，所引起的一切违约责任及工程质量整改所发生的费用均由乙方承担。乙方应积极

　　配合甲方交房及积极做好保修期间的工程质量返修工作，因工程质量原因导致交房和保修期间的索赔均由乙方承担，同时因乙方原因每引起一次购房业主索赔，乙方另外向甲方支付人民币200

　　元赔偿金。

　　6、现场的标准化管理、文明施工、安全施工

　　乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理、文明施工、安全施工之规定，造成的一切后果

　　均由乙方负责。乙方同时承担因此给甲方造成的一切损失。

　　乙方确保现场标化管理达到合格标准。

　　鉴于现场场地比较狭小，甲方按附图所示范围划分06幢、07幢与小区03幢间的施工作业

　　工作区，乙方不得将临时设施搭设于03幢的施工作业工作区内，在03幢开工前半个月由甲方发

　　出书面通知要求乙方清退03幢施工作业工作区内一切材料，乙方应在收到通知之日15日内清场，并将场地交付甲方，否则视为乙方放弃03幢施工作业工作区内一切材料所有权由甲方自由处置。

　　7、违约和索赔

　　除本协议条延长合同工期外，延期竣工在一个月内按每按期一天处罚叁仟元处理，延期

　　竣工一个月以上按每延期一天处罚伍仟元处理。

、由于承包方原因使工程达不到国家规范要求，乙方负责返工直至合格并承担由此而造成甲

　　方的一切经济损失并承担延期竣工交付的责任。因工程质量原因导致购房业主向甲方的索赔由乙

　　方承担。

　　乙方不得对本工程实施转包，否则一经发现，甲方有权要求乙方立即清退出场，同时赔偿

　　因此而给甲方造成的一切损失。

　　乙方应按合同要求完成本工程，不得因无力履行合同而消极怠工或中途退场，否则甲方有

　　权要求乙方赔偿合同价款30%的违约金。

　　乙方明确本工程的项目经理为：，施工过程中不得擅自变更，每星期在现场不

　　少于5日，且必须参加每周召开的例会（有事须请假）。若无正当理由连续两天以上不在工地现

　　场，且未经甲方或监理认可，甲方有权按每次2000元人民币收取违约金。如连续5天或2个月

　　内累计10天不在现场，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任，同时报招投标管理处备案。

　　施工现场标化不合格，罚款壹万元整，达市级文明工地奖励壹万元整。

　　8、争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　9、本协议一式八份，甲乙双方各执四份，双方签字盖章之日起生效。

　　附页：（1）甲控材料清单（2）双方确定的清单单价表（3）06、07幢与03幢场地分界线图。

　　甲 方：*******乙 方：*******

　　签约代表：签约代表：

　　通信地址：通信地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　签订日期：签订日期：

工程建筑施工工程合同 篇10

　　发包人(全称)：__________________________________________________________________

　　承包人(全称)：__________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________________________________________

　　工程地点：______________________________________________________________________

　　工程内容：______________________________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________

　　资金______________________________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期总日历天数_________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额(大写)：_____________________________元(人民币)

　　￥：_____________________________元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点： _________________________________________________________________

　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

　　发包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　电话：_______________________________电话：______________________________________

　　传真：_______________________________传真：______________________________________

　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________

　　账号：_______________________________账号：______________________________________

　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。

工程建筑施工工程合同 篇11

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　施工协议书武阳xx丽园小区四角亭景观工程元（十九万元整）

　　发包方（以下简称甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳xx丽园小区景观xx工程，签订以下协议：_________

　　一、xx工程内容：_________

　　平米等xx工程（详见施工图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、xx工期：_________

　　1、xx开工日期：_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

　　2、xx施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、xx因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　4、xx发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　三、xx工程合同价款：_________

　　经协商本合同总承包价款为人民币_元（十九万元整），若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。

　　四、xx承建方式

　　1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承

　　建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。

　　3、xx施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

　　五、xx工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程无预付款。

　　2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：_________支付次数分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给

　　该项工程款合同金额60％。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　2、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的20%。

　　3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主

　　认可的签证、变更）10%。

　　4、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质

　　保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为

　　％）。

　　六、xx工程质量要求：_________

　　1、xx乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

　　及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、xx施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。

　　七、xx工程竣工验收结算：_________

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

　　八、xx延期违约责任：_________

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，

　　则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　九、xx质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，xx期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：_________

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的.费用由甲方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安

　　全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建

　　的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　十二、合同生效与终止：_________

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲

　　方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，xx补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程图纸2、工程预算书

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________