欢迎访问吾小秘【www.wxiaomi.cn】,您身边的文字小秘书!

建筑工程承包施工合同

时间:

建筑工程承包施工合同13篇

  【前言】以下是网友“ptaz617”分享的建筑工程承包施工合同13篇,以供参考。

建筑工程承包施工合同

建筑工程承包施工合同 篇1

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:在施工现场初步达到三通一平的`条件下,承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。

  资金

  二、工程承包范围

  承包范围:建设面积平方米

  三、合同工期

  开工日期:20年月日

  竣工日期:20年月日

  合同工期总日历天数天。

  四、质量标准

  工程质量标准:优良

  五、合同价款

  金额(大写):元(人民币)¥:元

  六、其他约定

  1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  七、合同生效

  本合同双方约定合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效。

  发包人:承包人:

  住所:住所:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  日期:日期:

建筑工程承包施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神,双方在平等、友好、互惠互利的.原则下,为确保工程顺利进行,保障双方责任、权利和义务,经双方协商签订本合同以此共同遵照执行,建筑工程承包合同范本。

  一、承包形式:包工不包料

  二、结构形式:地下室现浇屋顶,一层底商,二层以上砖混。

  三、建筑面积:按建筑物外围计算。

  四、承包范围:按图纸上的要求及甲方技术交底。

  五、工程工资:地下室及一楼底商元/平方米,二层以上元/平方米。

  六、付款方式:每上一层板付总价%,每粉刷一层付元,工程施工结束后,双方进行实际测量,然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价,按工程总价2%留保质金,一年后若无质量问题,保质金一次性付给乙方。

  七、质量要求:乙方严格按照施工规范进行施工,符合建筑标准,节约原材料,如乙方工程质量不合格或因乙方原因给甲方造成原材料、破坏及浪费,应承担责任。

  八、工期要求:自开工之日起完工

  九、甲、乙双方责任和义务。

  1、甲方提供图纸一份及技术交底,及时保证水电路三通,保证建筑材料按时到位为乙方做好准备(建筑材料不能远离施工现场50米以外),甲方负责工人住宿、就餐、场地的安排。

  2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具,包括铁钉、铁丝。

  3、确保施工人员安全、设备大小问题均由乙方全部负责,甲方不负任何责任。

  十、其它事项:

  1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时,由甲方按每人每天100元计算工资。

  2、合同未尽事宜,补充规定应于本合同具有同等法律效力。

  3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖,保证粉刷质量,合同范本《建筑工程承包合同范本》。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年月日 年月日

建筑工程承包施工合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:邻水县龙安镇中心幼儿园

  2、工程地点:邻水县龙安镇

  3、工程规模:建筑面积1098平方米

  4、结构形式:现浇结构

  二、工程承包范围

  承包范围:承包内容详见设计的邻水县教育局施工图设计图纸和子项名称场区工程施工图。包括装饰、水、电、化粪池、散水等。

  三、合同工期:

  开工日期:年月日(以开工通知为准) 竣工日期:年月日竣工合同工期总日历天数天。

  四、质量标准

  1、乙方承包的全部工程质量目标为达到国家及广安市规范要求,验收合格,有防水要求的,防水施工合格率达到100%。若部分达不到规范要求的,乙方必须无条件返工,直到符合规范标准条件,工期不得顺延。

  2、乙方在施工现场管理人员、技术人员必须配备与本合同

  施工派驻人员备案一致的管理人员,建立完善的质量、安全、进度保证体系,施工技术力量不能满足本工程要求的乙方应及时进行调整。

  3、本工程采用自拌,标号满足设计C30砼。

  五、合同价款及承包方式

  1、承包方式:本工程乙方依照施工图及施工会审纪要、施工组织设计、现场施工条件、合同条款。包人工、包材料、包设备安装、包机械、包工期、包质量、包安全、包施工期间水、电费和综合费用等,本合同造价实行一次性包干的承包方式(所有税款由甲方代扣、代缴)。无论市场物价、人工工资或政策发生任何变化,本项目合同造价不作任何调整。本工程人身意外伤害保险由甲方购买。

  2、合同价款:工程造价每平方米800元。建筑面积约1098平方米(以竣工的建筑施工图实际为准)金额约人民币元(大写:捌拾柒万捌仟肆佰元整)。

  3、乙方负责解决用水用电的管理及费用(乙方自行安装水电表计量计费,并自行缴纳水电费);乙方在施工期间内垂直运输机械、脚手架的使用、生活生产临时设施及材料堆场地以及部分项目施工完毕后的修补,包括施工完工的成品保护所发生的费用由乙方全部负责。

  六、工程进度及付款方式

  1、工程进度及其它要求

  (1)以开工通知为准,甲方宏观控制乙方工程进度为:主体工程在2个月内完成;室内外装饰工程在2个月内完成(含室内垫层、细石砼找平);验收合格完善各种资料并备案。

  (2)竣工前乙方清理建渣完毕,拆除机械设备和临时设施。

  2、工程款的支付方式:本工程压层付款,板面完成封顶前预付款不超过20万,竣工完善、职能部门验收合格付总造价的95%,剩余5%质保金在两年内付清。

  七、违约责任:

  一方违约承担总造价10%的违约金。若甲乙双方有争议部分共同协商解决,如协商不下,起诉邻水县人民法院裁决,保护双方合法权益不受侵犯。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,甲乙双方签字后生效,都具有同等的法律效力。

  甲方代表(签字):

  身份证号:

  地址:

  联系电话:

  20年月日

  乙方代表(签字):

  身份证号:

  地址:

  联系电话:

  20年月日

建筑工程承包施工合同 篇4

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的`原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

  一、 工程名称:

  清丰县老菜市场

  二、 承包方式:

  一次性包干

  三、 承包范围:

  1,清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的拆迁及建筑垃圾外运。

  2,原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

  3,将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约米至米)。

  四、 承包价格:

  以上拆迁范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元拆迁费。

  五、 付款方法:

  协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元拆迁费,承包人出具相应的税票。

  六、 本协议一式两份,甲乙双方各自一份。

  甲方(公章):

  法定代表人(签字):

  年月日

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  年月日

建筑工程承包施工合同 篇5

  发包方:

  承包方:

  按照《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则,经发包方承包方双方友好协商。特制定以下条款:

  一、工程概况:

  1.工程名称:工程。

  2.工程地址:

  3.建筑面积:平方米。

  4.结构类型:框架。

  5.工程造价:

  二、承包方式:

  承包方对工程项目劳务人工费总承包。

  三、承包范围:

  本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。

  四、承包工期:

  1.开工时间:年月日

  2.竣工时间:年月日

  五、费用标准:

  1.劳务费按实际施工建筑面积+─以上/每平方米 元

  2.甲方委托乙方完成承包范围以外的`工作双方以现场市场价进行协商处理。

  3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。

  六、工程质量

  在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

  七、履行保证金及劳务人工费及支付:

  1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币 元整。

  2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币 元整。

  3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的 %支付乙方劳务费,以每本月日进行工程量的结算,次月五日内支付 %人工工资。

  4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均 元,技工为每日 元。

  5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

  6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

  八、甲、乙方的职责:

  1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

  2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

  3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

  九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币 元。

  十、现场安全:

  1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

  2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

  甲方:乙方:

  负责人:负责人:

  电话:电话:

  年月日年月日

建筑工程承包施工合同 篇6

  甲方:(以下简称甲方)

  身份证号:

  乙方:

  身份证号:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:

  一、工作内容

  房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

  二、工程价款与支付方式

  1.工程价款:。

  2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

  3.工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。

  三、材料与施工组织

  1.砖:。

  2.砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。

  3.水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

  4.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。

  5.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。

  四、甲乙双方义务与权利

  1.甲方负责现场指导、协调。

  2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。

  3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

  4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。

  5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

  6.工程进度:乙方根据甲方的.进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

  7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

  8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

  五、其它

  1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

  2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

  3.合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  甲方:乙方:

  日期:日期:

建筑工程承包施工合同 篇7

  发包方:(甲方)

  法定代表人:

  承包方:(乙方)

  法定代表人:

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工具体事项协商一致,达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程性质:

  4、结构形式:

  二、工程承包范围

  根据会审后的施工图所示65根桩基础挖掘,挖掘土方运至甲方指定地点。

  三、承包方式

  1、承包方式:包工

  2、承包价格:包干价φ800桩130元/m、φ900桩135元/m、φ1000桩140元/m、φ1100桩145元/m、扩大头按60元m3计算工资,钙质胶结层厚度大于30cm时,按胶结层实际厚度另加25元/m(包括机械等费用),图示以外的变更、签证及其它进零星工程以实际竣工计量计取工资。

  四、质量标准:必须达国家规定的.合格标准。

  五、合同工期:

  自年10月28日开工,年11月18日竣工,合同有效工期20天,图纸以外及签证增加及不可抗力发生时加行调整时限。

  六、付款方法

  1、工人进驻工地甲方向乙方陆续借用生活费,但每人每天10元,全部柱基完工后,由施工单位自检合格,报建设单位,由监理单位、施工单位和质检部门验收合格后一次性结算付款。其中扣除已付生活费。

  2、打桩中途无故停工超过一天,甲方不予验收付款;并且甲方有权单方解除合同。

  七、双方责任

  甲方责任:

  1、甲方负责办理工人进驻工地后所有行政管理手续。

  2、开工前一日内向乙方提供桩基施工图纸一套,并按施工单位放线位置打桩。

  3、图纸发生变更或签证应以书面形式提前通知乙方配合,事后变更所造成的返工、误工由甲方负责。

  4、打桩运土工具全部由打桩队自备。

  乙方责任:

  1、必须配合土建施工单位开挖打桩,听从施工单位指挥。

  2、乙方必须依据图纸及设计签证施工,按照《建筑施工与验收规范》进行操作,因乙方操作原因返工、误工,所发生的损失由乙方承担,且不顺延工期。

  3、做好日常安全生产管理工作,认真落实劳动安全防护措施,作好自我检查,发现问题及时整改,严禁违章作业,安全施工,若造成的安全事故由打桩队全部负责。

  八、补充条款

  1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  2、其它未尽事宜,双方另行协商。

  发包人:

  发包人:

  法定代表人:

  法定代表人:

  年月日

建筑工程承包施工合同 篇8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成如下协议:

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  工程立项批准文号:

  资金

  二、承包范围

 承包范围:

  三、合同价款

  金额(大写): 元(人民币) 小写: 元,其中,安全防护、文明施工措施费为:(大写): 元(人民币) 小写: 元。

  四、合同工期

  合同工期: 日历天

  计划开工日期: 年 月 日

  计划竣工日期: 年 月 日。

  五、质量标准

  工程质量标准:合格。

  六、合同文件

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  1.中标通知书;

  2.投标函及其附录;

  3.已标价的工程量清单(含暂估价的材料和工程设备损耗率表);

  4.合同条款专用部分;

  5.合同条款通用部分;

  6.技术标准和要求;

  7.合同图纸。

  双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件,且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件,均构成合同文件的有效补充。

  七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

  八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

  九、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  双方约定 后本合同生效。

  发包人:(盖章) 承包人:(盖章)

  住所: 住所:

  法定代表人:(签字或盖章) 法定代表人:(签字或盖章)

  或委托代理人:(签字或盖章) 或委托代理人:(签字或盖章)

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

建筑工程承包施工合同 篇9

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则,甲方将总包的御华府商住小区二期工程商住楼和地下车库的防水分项工程发包给乙方施工。经双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议,以致共同遵守。

  一、 工程概况

  工程名称:御华府商住小区二期工程

  工程地点:邳州市运河镇青年东路107号(原职教中心)

  工程范围:D3#楼、D4#楼、D5#楼地下室外墙防水工程

  建筑面积:按照图纸设计面积计算

  防水工程计划开竣工日期:20年10月10日至20年10月15日

  二、 工程承包形式和施工内容:

  承包形式:包工包料

  施工内容:从甲方完成基层面(找平层)后:清理基层,细部处理,涂刷冷底子油,分遍涂刷防水涂膜或铺贴防水卷材,卷材接缝处理,清理建筑垃圾。

  三、 施工工期、进度

  施工工期、进度:

  1、根据发包方总体进度,符合防水施工条件的,进行流水作业施工。

  2、每单体工程基础防水层工期为2天;屋面工期为5天;卫生间工期为5天、按照项目部制定的计划工期完成。

  3、乙方应根据甲方项目部签发的施工进度计划完成任务,保证工程施工如期完工。

  4、乙方应配备足够的施工人员,保障工程的进度由乙方人员不足等原因造成的工期延误,若被发包方或建设单位处罚,由乙方承担处罚。

  5、因发包方工程进度或基层面质量问题及建设单位各种原因影响工期的,工期顺延。

  6、因设计变更、雨天气、人力不可抗拒因素影响工期的,工期相应顺延。

  四、 双方义务和职责

  甲方义务和职责

  1、开工前,甲方向乙方提供施工设计图、变更通知单及施工要求说明,并向乙方做现场交底。

  2、有管理乙方的施工质量、安全、进度和要求调换施工班组的权力。

  3、提供乙方施工用水、用电、垂直运输机械和堆放材料的.场地及住宿的义务。

  4、甲方有协议乙方保护施工成果的义务。

  5、有按双方约定支付工程款的义务。

  乙方义务和职责

  1、防水材料进场必须向监理和建设单位报验,并递交质量保证书和合格证。

  2、提供对本工程有针对性的施工组织设计或施工方案,对使用的材料按规定进行检查,并提供检测报告。

  3、服从甲方、监理、建设单位的质量、安全、进度的管理和监督。

  4、严格执行施工规范和做好防火工作。

  5、做好成品保护措施,按规定对各部位做蓄水、淋水实验接受各方质量验收。

  6、防水施工完成后、应及时清理干净、不得造成污染。

  7、如因乙方施工的质量问题,造成开发商不能及时拨付给甲方工程款的,乙方应该付全部责任,并负责协调和处理好善后工作。

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

建筑工程承包施工合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  甲方与乙方原于年月日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于年月日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:

  一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。

  二、经双方对上述费用进行核算统计,截止年月日甲方应付乙方款项共计万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。

  三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计万元(含代付工程料款万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的.纠纷。

  四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

  五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费元/日。

  六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  日期:

建筑工程承包施工合同 篇11

  甲方:

  负责人:

  乙方:

  负责人:

  经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  (一)工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点

  3、工程内容:综合大楼1栋,建筑面积约㎡

  (二)承包范围

  1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

  2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。

  3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。

  4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

  (三)承包方式

  按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

  (四)工程工期

  1、工程总施工工期为 日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第 天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  (五)工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  (六)工程质量

  质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。

  二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题

  1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定

  目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

  有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。

  2、严格审查发包人资质等级及履约信用

  施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

  根据我国法律规定,从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。

建筑工程承包施工合同 篇12

  经甲、乙双方研究,甲方同意将**施工工程承包给乙方,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:**外墙

  2、工程内容:

  3、工程地点:

  第二条:工程工期

  按效果图施工,包括教学楼及楼梯外墙涂料、厕所内外墙涂料等装饰装修全部工程,保证竣工验收。

  工期自年月日至年月日

  第三条:承包形式

  包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包施工材料、生活费、住宿自理。施工所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

  第四条、承包单价

  合同综合单价:外墙**元/㎡综合单价(以实际外墙装修面积为准);

  第五条、工程质量标准

  1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。

  2、严格按照设计图纸规范,颜色选用按设计图纸为依据,材料选用市场一线品牌,如**等。

  3、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,及时清理落地灰,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按200元/日扣除。

  4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的发生,如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。

  5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,必修做到工完场清。

  6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工,并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。

  第六条、结算方式

  竣工验收后*个月内付清,由乙方开具正规发票报账,税费由乙方自理。

  第七条、双方责任

  1、甲方每月向乙方下达施工作业计划,并督促其进度计划如期完成。

  2、甲方负责对乙方进行质量安全监督,对违反管理制度、扰乱现场施工秩序,经教育不改者,甲方有权勒令乙方予以辞退。

  3、乙方施工所用工具全部自理。

  4、乙方必须服从甲方的安排。

  5、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由乙方承担,延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。

  6、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员,如有发现,立即清出现场。

  7、乙方必须为进场的有关人员办理第三方高空作业保险及意外伤害险,费用由甲方负担。

  第八条、其它

  1、甲方和乙方在履行合同时,发生争议,可以自行和解,或要求有关部门调解,和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  3、本协议未尽事宜,由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。

  4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,结清尾款后,本合同即告终止。

  甲方:乙方:

  日期:日期:

建筑工程承包施工合同 篇13

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双 方协商,签订本合同,共同遵守。

  第一条概况

  1、项目名称:。

  2、项目地点:。

  3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。

  第二条工期

  1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。

  2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。

、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化,并经甲方书面确认;

、 双方书面确认的计划工期改变;

、不可抗力因素。

  第三条承包方式和造价

  1、承包方式:包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。

  2、项目总造价:人民币(大写):(¥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际 施工工程量结算。

  第四条付款方式、结算方式

(一)付款方式

  1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 (¥ );

  3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%, 即人民币(大写) 。(¥ );

(二)结算方式:

  1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量, 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。

  2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。

  第五条材料供应

  1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。

  2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。

  第六条 甲、乙双方责任

(一)甲方责任

  1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合 理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。

  2、按合同规定及时支付工程款项。

  3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方 提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。

  4、组织本工程项目的竣工验收。

(二)乙方责任

  1、按合同规定按时完成并交付该工程。

  2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。

  3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。

  4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。

  5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天 内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法 律责任。

  6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。

  7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。

  8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。

  第七条工程项目及设计的变更、修改

  甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证, 若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面 报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。

  第八条工程质量

  1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。

  2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。

  第九条 竣工验收

  1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定 验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格, 乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。

  2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。

  3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。

  第十条违约责任

(一)甲方违约责任

  甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。

(二)乙方违约责任

  1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。

  2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。

  3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同, 并终止支付未结算的工程款。

  第十一条合同争议

  遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。

  第十二条工程保修

  工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。

  第十三条不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料, 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。

  第十四条其它

  1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。

  2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的千分 之三做相应补偿。

  3、本工程施工过程中,所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内,合 同价款中也不包含以上的工程量报价。

  4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交 付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。

  6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有效。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年月日 年月日

建筑工程承包施工合同13篇

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式