民用建筑施工合同
民用建筑施工合同(汇总13篇)
民用建筑施工合同 篇1
发包方(以下称甲方):__________________
承包方(以下称乙方):__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
1、工程名称:__________________.
2、工程地点:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二条工程期限
合同工期总日历天数______天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=______元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
民用建筑施工合同 篇2
发包人(全称):______
法定代表人或其委托代理人:______
承包人(全称):______
法定代表人或其委托代理人:______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:__________________。
4、资金___________________________。
5、工程内容:___________________________。
6、工程承包范围:__________________________。
二、合同工期
计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:人民币(大写__________________)(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
(4)暂列金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
2、合同价格形式:__________________。
五、项目经理
承包人项目经理:__________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、违约、索赔和争议
1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
九、签订时间
本合同于_________年______月_____日签订。
十、签订地点
本合同在___________________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份数
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
发包人:______ 承包人:______
法定代表人或其委托代理人:______ 法定代表人或其委托代理人:______
_________年______月_____日 _________年______月_____日
民用建筑施工合同 篇3
甲方:_____________________
乙方:_____________________
经甲乙商定达成以下协议:
第一条工程概况
工程名称:____________________
工程地点:____________________
发包方式:甲方提供施工材料,乙方包工。
承包金额:每平米__________元,实际完成正投影面积,包括垂直运料、垃圾清运等。
工期:按项目部制定工程进度计划执行。
工程质量标准:优良。
第二条甲方负责事项
协调各施工专业施工。
按时,保质,保量提供施工材料。
开工前3天,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行现场技术交底,提供施工所需的用水,用电。
项目质检员对工程质量,安全,进度进行监督检查。第三条乙方负责事项
指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。
严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸说明进行施工,参加竣工验收。
第四条工程款支付方式
本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的_____%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月_____日-_____日,工程完工付到实际完成工作量的_____%,_____%尾款竣工结算后一次付清。
第五条关于安全文明施工的规定
乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。
甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。
乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。
乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。
甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。
施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。
乙方在施工期间严禁抛,冒,滴,洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反,由乙方承担经济处罚及一切后果。
乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规,由乙方承担经济处罚及一切后果。
第六条违约责任
因一方违约给另一方造成经济损失,由违约方承担。合同无法继续旅行时,合同终止并追究责任。
第七条争议或纠纷处理
本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决,或有请有关部门进行调节。
当事人不愿通过协商,协调解决或协商,调解不成时,可提请仲裁机构仲裁,也可向人民法院起诉。
第八条附则
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:_______________乙方:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
单位地址:_______________单位地址:_______________
电话:_______________电话:____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
民用建筑施工合同 篇4
协议
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
营业执照:
乙方:身份证号:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》和建筑施工的有关建筑施工质量、安全法律法规及本公司有关规章制度,甲方决定在设立分公司,由乙方担任负责人,双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则,签订本协议。
一、分公司经营区域及项目范围
分公司可以在辖区范围内经营和运作xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有效资质内的所有建筑安装工程。由乙方提供办公场所,并保障经营办公场所:(不小于150m2)。
二、承包经营条件
1、合同签订之日起一周内,分公司向总公司支付贰拾万元履约保证金,待合同
终止日止一周内不计利息如数返还。
2、分公司一切办公、管理、差旅及与上级主管部门招待费、总公司办理一切与
分公司有关事务的费用等由乙方负责。
3、乙方向甲方即总公司上缴工程总造价的1% 的一定比例作为管理费。
4、乙方项目所用的技术人员(含证件挂靠人员)的社保由乙方自行负责缴纳,工资按总公司统一标准由分公司承担,如乙方项目可返劳保基金,则甲方按其返还可用额有限支付。
三、合作期限
自协议签订之日起年,即从年月日至年月日。协议期满后,甲方可根据乙方在协议期内情况,认为合格的可以进行续签协议。
四、缴款方式
甲方向乙方收取的项目管理费用由甲方在乙方的每单笔工程款中按已约定比例扣除。
五、合作方式
1、乙方在分支机构的辖区范围内和在合作期限内享有以公司分支机构独家经营
权,分支机构与公司资源共享。
2、分支机构在合作期限内只承担债权债务和一切法律责任由乙方承担;分公司自负盈亏,债务由乙方承担,债权由乙方享有;
3、分支机构负责人由乙方担任,负责经营分公司。乙方必须时刻以总公司的名
誉为重,争取为总公司带来良好的经济效益和社会效益。甲方应当给分公司在业务开展、工程投标、项目承接上予以大力支持和积极配合;
4、乙方负责分支机构中标工程项目的质量、安全、进度、文明施工的管理。甲
方随时对分公司和项目运行情况进行检查,乙方应服从甲方制度管理的要求和指导,对甲方提出的存在不规范之处及时整改并报请总公司复检后再进行下部工作。
六、财务管理
1、由乙方根据国家有关法律法规、财务制度按章纳税;
2、由乙方根据国家有关法律法规、财务制度按章建立账务制度;
3、甲方在乙方辖区内开设一个共管银行账户,财务专用章由甲方掌管,私人印
鉴、会计、出纳印鉴双方各执一枚。乙方账务随时接受甲方检查且保证不违规;
4、分支机构承接的业务资金如需入甲方基本账户,甲方应在收到该款后次日结
清转入分公司账户;
5、分支机构的一切经济合同、信贷必须经甲方审批同意后方可签署;
6、甲方委派一名财务人员驻分支机构执行公司财务制度,并管理好分公司的行
政印章,乙方必须密切配合,以便于总公司对分公司的经营状况进行监督、分析和指导。甲方派驻人员工资由乙方负责承担(工资除食宿费用外暂定每月元)。甲方向乙方收取该部分工资后由甲方负责发放。
7、乙方对外、涉外重大事宜,必须严格按《中华人民共和国公司法》相关规定,实施向甲方提交书面备案制度。
七、质安管理
1、分支机构应做好协调建设单位的关系,履行与建设方签订合同中的各项条款。
2、建设方在办理报建手续及申办施工许可证时涉及施工单位的有关费用,在施工过程发生与之相关的其它费用均由乙方负责,所造成的损失由乙方承担。
3、工程项目承包人在承包期内,要切实加强领导,坚守岗位,集中人力、物力和财力,保证如质如量完成本工程项目的施工任务,不得转包和违法分包,否则甲方有权勒令乙方停止施工。
4、保证信誉,坚持以优取胜的原则,严格按施工图和操作规程施工,严禁偷工减料,使用劣质的建筑材料(钢筋、水泥、红砖、预制构件、铝合金等主要材料均要有合格证件,以备公司检查)。主要材料必须做到先检后用,不合格材料坚决不用,钢材、水泥送检试验报告由乙方资料员将情况呈报给甲方主管质量负责人方可施工。乙方要加强检查和监督工程质量,并与项目责任人签订保证工程质量责任书,严禁违章指挥和违章施工,否则出现质量事故责任全部由乙方负责,同时乙方应向甲方支付工程总价款1%的违约金。
5、牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想,确保全体施工技术人员人身安全。乙方要与现场施工技术人员签订安全施工合同,明确责任,奖罚分明,建立健全安全生产责任制,项目经理部要配置安全生产责任人从事安全生产、文明生产的宣传、教育、检查、督促。严禁违章指挥,违章操作,把事故隐患消灭在萌芽状态。一旦造成安全事故损失,责任全部由乙方负责承担,同时追究乙方给公司造成不良影响的损失。
6、乙方应依法为民工购买保险,提供必要的劳动保护用品。
7、乙方在从事生产和经营活动中与他人要以诚相待,杜绝欺诈行为,如果发生经济或其他纠纷均由乙方承担全部责任。
8、乙方必须及时足额发放职工工资,不得拖欠。否则甲方有权从工程款内提留用来发放民工工资。
9、乙方就本项目用途所有印鉴均由公司统一制作,乙方签署《领用印章承诺书》方可领用,否则均为无效用章。未经公司许可备案,乙方的擅自以公司名义私刻印章,所产生的债务纠纷由乙方承担全部清偿责任。
10、因乙方在其管辖地区内所承接项目出现的工程质量及安全事故而引发的返修、赔偿、罚款等均由乙方承担;因工程质量及安全事故引起建设行政主管部门作出的行政处罚,其经济责任和法律责任必须由乙方承担,由此给甲方造成声誉上的影响,每一次不良行为记录,乙方应予补偿元。
八、其他约定
1、乙方应建立组织机构,成立并将分公司组织机构及其通讯方式
书面报请给甲方备案。
2、分支机构的人员证照、人力资源由乙方自行解决,并为施工项目劳务人员办
理工伤保险,否则,乙方应承担其经济损失与民事责任。发生质量、安全事故,乙方承担因事故所造成的一切损失。
3、分支机构每一个项目的施工要严格按照建设部、当地建设行政主管部门及公
司的规章制度施工,随时接受总公司检查。
4、甲方可不定期对分公司经营进行检查,乙方要积极配合,分支机构一旦有项
目中标,开工前需报甲方审批方可开工,开工后接受甲方的检查,如有不规范之处,乙方必须按甲方要求整改。
九、本合约终止
1、因乙方不按本协议要求接受甲方监督管理,违反有关法律法规,经甲方三次
书面催促整改且拒不改正,甲方有权单方面终止本协议,乙方无条件退出分支机构的经营权,并承担责任;
2、甲方拒绝向分支机构提供承接工程、投标所需文件的,乙方有权单方面解除
本协议,甲方所收取乙方的相关费用应予以退还给乙方,并承担相应的违约责任。
十、其他约定条款
未尽事宜,由双方共同协商解决
十一、争议解决方式
1、本协议发生纠纷时应向合同签订地岳麓区人民法院诉讼;
2、本协议一式贰份,双方各执壹份。经双方签字盖章后生效,至分支机构
承包期满失效。
甲方(签章):乙方(签章):
年月日年月日
民用建筑施工合同 篇5
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程承包方式、范围及材料供应
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同价款
金额(大写): ¥:
五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。
六、决算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.承包人必须有现场安全施工管理机构,配备专职安全员。在施工过程中,必须遵守操作规程,搞好安全生产、安全施工,保证人员的人身安全,独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。
2.承包人必须精心组织,加强现场管理,做到文明施工,每天做到工完场清,在发包人领导下,做好与其他施工单位的协调、配合工作。
八、合同价款的支付
双方约定的工程款支付时间:①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格,办理完工程结算后再付工程总造价的 %,③剩余5%的尾数作为质量保修金,待工程保质期满无质量问题后付清。
九、工程变更
组织施工中,如必须变更设计,以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。
十、其他
本工程严禁转包,一经发现取消施工资格,作退场处理,并处以承包人 元罚款,从工程款中扣除。
十一、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。
十二、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十三、本合同一式捌份,双方各执肆份。
十四、本合同自双方签字盖章后生效。
发包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
民用建筑施工合同 篇6
建筑施工物资的租赁合同
合同编号:
出租方:
承租方:
签订地点:
签订时间:年月日
根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件(略)。
第二条租赁期限
自年月日至年月合同律师事务所日。共计天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
一、出租方违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条解决合同纠纷的方式:
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第九条其它约定事项
第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章):
单位地址:
法定代表人:
(或委托代理人):
电话:
电挂:
邮政编码:
开户行:
帐号:
承租方(章):
单位地址:
法定代表人:
(或委托代理人):
电话:
电挂:
邮政编码:
开户行:
帐号:
民用建筑施工合同 篇7
发包方:_____________________
承包方:_____________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。
一、工程概况
1、工程名称________________________;
2、工程地点________________________;
3、工程内容________________________。
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期________________________
竣工日期________________________
合同工期总日历天数________天。
2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款________元。
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)工程量有较大的增加。
(3)不可抗力。
(4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
1、质量标准 。
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性.Com、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的 。
四、过程结算、工程款支付
1、结算方式:____________________;
(1)承包方式:____________________;
(2)计价方法:____________________;
(3)合同价款(大写):_______________;
(4)结算方法:____________________;
2、工程支付:___________________。
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
2、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续。
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。
3、提供施工图纸 套。
4、负责组织工程设计交底、图纸会审。
5、发包人指派 同志为工地代表。
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
3、本合同生效后 日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。
4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套。
5、承包方指派 同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。
2、合同份数:____________________。
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。
(2)本合同副本____份(发包方执____,承包方执____)。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
民用建筑施工合同 篇8
业主方(甲方): 身份证号: (以下简称甲方)
承建方(乙方): 身份证号: (以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,遵循平等、公平和诚信的原则,甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致,将制订如下合同:
工程地点:号。
工程规模: 五至七层一梯两户私房住宅楼 。
工程结构:全框架(按八层下基础)
承包价格:
1.整个工程包括桩基、基础,包人工不包料价格每平方米人民币: ,甲乙双方无任何理由更改。
2.计算工程面积:阳台按实际建筑面积计算,壹楼层高五米以下按占地面积计算,若超出五米则补人民币 整。所有出檐不计算面积,飘窗不计算面积,楼梯间按实际建筑面积计算。
工程时间:
开工时间: 。 竣工时间: 。
一、工程承包形式及范围:
1.甲方以 包人工不包料(包干) 的形式给乙方承建,建筑主料由甲方选定提供。
2.主体工程乙方必须按图纸规范施工,含( 南 边)外墙钢砖,
楼梯扶手为不锈钢,楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方提供,乙方负责安装。
3.附属工程:化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖,东、西边粉刷,屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖,甲方负责提供材料,安装及人工均由乙方负责。
4.墙体红砖封隔,混合砂浆粉刷(水泥砂浆)由乙方负责。
5.施工期间水电费由 方承担。
6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工,必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改,乙方必须无条件执行甲方意见。
补充: 。
二、施工方式:
1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备,木工自带模板,泥工自带工具,架子工自带脚手架等等),且必须按建筑规范施工。
2.施工机械必须安全可靠。
3.施工时按国家建筑要求实施,每层平板混凝土厚度为10CM,顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。
4.搞好建筑施工的安全及安全设施,如果出现任何问题或事故,一概由乙方负责。
三、付款方式:
1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。
2.二至 七 层(以每层平板现浇面完工为准)按建筑面积的 %付人工费。
3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。
4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。
5.质量检测及工程验收合格,预留质量保证金人民币: 贰 万元,剩余款一次付清(如没有质量问题,满12个月后付清)。
6.乙方不负责工程款项的各项税费。
7.甲乙双方钱款交接每次必须打收条保存,以作依据。
补充: 。
四、材料:
1.材料由甲方选定提供,乙方协助甲方购买建筑材料。
补充: 。
五、质量与安全:
1.乙方必须按甲方图纸,严格按国家规定规范施工,保质保量,杜绝偷工减料。
2.木工模板安装要垂直平整牢固,缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实,梁、柱大小一致,阴阳角平面垂直平整。
3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁,后墙的喷砂均匀。
4.规范钢筋捆扎及焊接(按设计要求施工)。
5.每次砼浇筑必须在钢筋、模板检验合格后进行,并做好混凝土的养护(按规范要求)。
6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇,提前一天通知乙方,乙方不得以任何理由误工或拖延工期。否则扣除乙方人民币: 贰仟元 整。
7.乙方在施工中出现质量问题,必须立即停工整改,确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料,如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币: 贰仟元 整,第二次扣除人民币: 伍仟元 整 ,第三次扣除人民币: 壹万元 整,超过三次则视为乙方违约(按本合同第八项违约责任第2条处理)。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关,均由乙方全部承担经济和法律责任。在使用甲方提供的材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
8.乙方上工地施工操作必须按安全规定规范实施。
9.乙方全权负责施工安全并承担施工安全所有事项(包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项)。在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
补充: 。
六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责,涉及周边关系及职能部门的问题,甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。
七、乙方保证工期 ,礼节 次,每人每次人民币
元(由甲方提供)。
八、违约责任:
1.违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2.如乙方偷工减料超过三次,则视为违约自动放弃本合同。给甲方造成的损失乙方必须承担,且甲方不再付乙方人工费。
3.合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
九、其他
1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议。
2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。
4.本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,见证人壹份,具有同等法律效力。
甲方签字: 乙方签字:
见证人签字:
年 月 日 年 月 日
民用建筑施工合同 篇9
发包人:______(以下简称甲方)
承包人:______(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方______元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自______月______日开始施工,在______天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
甲方:
乙方:
____年____月____日
民用建筑施工合同 篇10
发包方(以下简称甲方):
姓名(签字后生效):
工程地点:
联系电话: 移动电话:
承包方(以下简称乙方):
承包人(姓名):
联系电话:
第一条 工程概况
工程地点: 面积: m2
工程内容(见装饰装修工程施工项目确认表)
工程承包方式:
1.乙方包工,提供部分主材。
2.乙方包工,甲方提供部分主材。
工程期限 天
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二条 施工图纸
1. 双方商定施工图纸。
2. 甲方委托乙方设计图纸。
第三条 甲方工作
开工前,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖,以不影响施工原则。
提供施工期间的水源、电源。
第四条 乙方工作
施工中严格执行案例施工操作规范,防火规定,施工规定及质量标准,按期保质完成工程。
第五条 材料供应
按合同约定由甲方提供材料的,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续,甲方提供的材料必须是符合设计要求的合格产品,如果因甲方提供的材料发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,由甲方承担并负责。
第六条 质量标准
双方约定工程质量,由双方商议的标准执行。
第七条 工程造价及付款方式
本合同工程造价为(人民币) 元
金额大写:
工程付款方式
工程款分四次付清 付款方式:合同签订之日,甲方预付款_______元,人民币大写:______________,木工进场时甲方支付二期款________元,人民币大写:______________,涂饰工进场时,甲方支付三期款________元,人民币大写:______________,余款于工程完毕后一次性付清。
第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各一份,经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。
第九条 在施工过程中,双方如有任何意见分歧,应友好协商解决,如不可则向相关部门提出上诉。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
民用建筑施工合同 篇11
范文网后面为你推荐更多施工合同!
甲方:
乙方:
甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议:
一、承包内容:-_____________________
二、承包价格:承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________
三、结算方式:乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。
四、付款方式:所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。
五、质量要求:必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责。
六、工期要求:工程总工期为 天,即施工时段为 年 月 日至 年 月 日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚。
七、其他要求
1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责。
2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。
3.乙方若无故擅自停工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人。
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。
5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款。
八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
民用建筑施工合同 篇12
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《建筑法》,有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况:
1、工程名称:湖北省恩施市松树坪村二叉河组 住宅楼
2、地点:湖北省恩施市松树坪村二叉河组
二、承包施工方式:
1、甲方将房屋以包工包料的方式承包给乙方建筑。
2 、乙方尽量避免在下雨天施工,以防影响房子质量。
3、乙方自带建筑所需一切工具,所有吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决,费用由乙方自理。
三、承包范围:
基础、主体。主体包括室内外粉刷,水电安装进到户,室内不做水电,排水做完,正面外墙贴砖。
四、质量要求:
主体为全框架结构,四周墙体为18水泥空心砖,室内所有隔断墙为12水泥空心砖。乙方施工所选材料必须给甲方送样经甲方同意方可使用。
五、施工安全:
乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担一切安全事故所造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。
六、工程造价:
全部工程造价为610元/平方米,以建筑面积计价。
七、建筑工期:
1、工期为三个月(即90天),从开工之日计算,即20年 月日至20年 月 日。如果乙方不能按时完工,乙方须向甲方支付每天一千元的违约金。
2、因停电、下雨、地震、洪水、冰雹等不可抗拒的自然因素所导致的误工,甲方同意给予顺延工期。
八、付款方式:
乙方进场一周之内支付20元,每层主体完成后支付60%,中途不支付任何费用,余款(除5%的保修金外)在交验合格后60日内结清。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章): 电话: 电话:
地址: 地址:
身份证号: 身份证号:
年 月 日 年 月 日
民用建筑施工合同 篇13
合同编号:
需方(以下称甲方):
签订日期:年月日
供方(以下称乙方):
签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物:
1:不锈钢地脚线及修边线2:信报箱3:电梯门套
二、数量、单价及合同预算金额
三、备注:
1.以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工图纸为准,此图纸将作为附件一附于此份合同后。
2.此报价包括为成品加工价,已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税,如需含税则另加5%。
3.以上三类产品中,地脚线、修边线及信报箱仅供材料,不包安装。电梯门套为包工包料。
四、加工及验收:甲方须在合同签订之日起3天内提供完整,尺寸准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行,所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮(或泡沫纸)包装(运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后,交由甲方负责保管。
五、验收手续:供货方货到现场,甲方或其工作人员只对外观可视面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收,甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后,乙方须在8小时内到达现场进行鉴定,情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。
六、乙方送到现场之货物,甲方授权为指定签收人,若授权有变更,以甲方书面函告为准。
七、付款及结算方式
(1)自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即币订金给乙方,定金最后一批货款冲抵结清。
(2)乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认,甲方在确认后签字回传给乙方,乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后,如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料,那么乙方需安装完毕,甲方验收合格后结算货款。
(3)甲方付款方式可为支票或网银结算,收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时,必须提供等额的相应票据,否则甲方有权拒付材料款项。
九、乙方责任及违约责任:按时保证质量交货,提高品质量合格证及产品质量保证书,乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格,甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的.,每逾期一日按合同暂定价款的1‰向甲方支付违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的,甲方有权解除本合同,且乙方应承担由此给甲方造成的损失。
十、甲方责任及违约责任:负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款,否则每日按逾付金额的1‰偿付乙方违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙双方任一方由于不可抗力(如严重自然灾害、战争、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行规定的,不以违约论。对这些货物的处理方法,可由甲、乙双方协商决定。
十二、图纸及责任:
1、甲方负责提供该单项工程所有图纸,乙方需安排设计到现场测量出图,在接到甲方要求一天内到场,在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。
2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出,否则,应当赔偿乙方因此承受的实际损失(当乙方收到甲方书面指令时,乙方已经开始生产的,应立刻停止生产,否则甲方不予以承担责任及损失)。
3、因甲方确定的加工图纸不清楚,经乙方审查(须在收到图纸后二个工作日完成)书面通知仍不能修改,致使乙方无法生产的,乙方供货期顺延,乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。
4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的,乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任,由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。
十三、双方主要职责
(1)甲方:提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。
(2)乙方:根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。
十四、产品的图纸变更:在执行合同过程中,产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。
十五、争议解决:基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决,协商不成提交工程所在地的依法裁决。
十六、合同生效:本合同一式四份。自双方签章之日起生效,乙、
甲双方各执两份,每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分,与本合同具相同效力。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代表人:(签章)代表人:(签章)
开户银行:开户银行:
帐号:帐号: