工程居间合同

工程居间合同（精彩9篇）

　　【简介】在签订工程居间合同时，我们需要仔细思考如何撰写一份合适的合同，以确保双方的权益得到充分保障。以下是网友“ledp1403”收集的工程居间合同（共9篇），供大家参阅。

工程居间合同 篇1

　　委托人： 以下简称甲方

　　居间人：以下简称乙方

　　根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。

第一条

　　乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商]，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。

第二条 报酬计算：

　　居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。

笫三条 居间服务费的支付

　　设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。

第四条 相关责任事项

　　1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。

　　2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。

　　3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。

第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。

　　委托人签字： 居间人签字：

　　20xx年xx月xx日

居间合同 篇2

　　买受人（甲方）：

　　居间方（乙方）：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。

　　第一条 居间标的物

　　乙方将座落于上海市 区 路 弄 号 室的房屋推荐给甲方：

（一）房屋权利人 ，房屋性质： 　　 ，结构： ;

（二）房屋建筑面积 　　　 平方米，该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】 　 平方米，实际可使用面积 平方米，具体包含 。

（三）该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】；国有土地使用权以【出让】【划拨】【　　 】方式获得。

（四)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备）及装饰情况由乙方在第六条中予以一一列明。

（五)出卖人(房屋出售方，下同）转让房地产的相关关系（包括抵押、相邻、租赁等其他关系） 由乙方在第六条中予以一一列明。

（六）该房屋内的户口情况 ;

（七）其他： ;

　　乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。

　　第二条　乙方义务

　　1、乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方。若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，甲方有权向乙方索取本合同约定居间服务费总金额的50%作为违约金，并有权单方终止本合同。

　　2、乙方应积极努力的做好居间介绍，协调双方意见，尤其是房屋价格、房款支付方式及日期、登记过户时间、房屋交付、附属设施归属等，若因上述事实买卖双方未达成一致导致交易未完成，乙方无权收取任何费用。

　　3、乙方应协助买卖双方办理贷款、签订买卖合同、登记过户、产证办理、房屋交付等相关工作，待房屋产权转移至甲方名下，办理出产权证书，且完成房屋交付并办理完交付手续，即视为乙方居间完成。

　　第三条　甲方的义务

　　自乙方完成所有居间义务之日起三日内，甲方向乙方支付其应付的所有居间服务费。

　　第四条　居间服务费

　　1、居间服务费的约定：

　　乙方居间服务费按照成交房屋合同价的百分之一向甲方收取，在 时由甲方向乙方预付，在乙方完成本合同及相关合同约定的所有的居间服务和义务之日起三日内，该笔预付款始转为居间服务费，此前，该笔预付款的所有权仍为甲方所有。

　　2、居间未完成时预付款的退还：

　　在签订本协议后若买卖双方无法对买卖条件达成一致，或甲方因法律、法规、部门规章等规定不符合购买条件或非因甲方原因无法完成交易或合同无法履行完毕时，乙方应当在接到甲方书面告知后3天内将预付款全部返还给甲方，否则按照日千分之五的标准支付违约金。

　　第五条　诚信原则

　　自本合同签订之日起两个月内，如果甲方未通过乙方就该房屋而与出卖人私下自行成交，则甲方仍应按照第4条的约定向乙方支付约定数额的居间服务费。

　　第六条 房屋交易相关事实

　　1、房屋交付时出卖人将该房屋固定装修，维修基金，煤气初装费，有线初装费，随房附送给甲方。赠送的家具家电具体如下：

　　2、买卖双方于甲方办妥《上海市房地产权证》，后 个工作日内至物业处办妥维修基金的更名手续；并对水、电、煤气的户名进行更名。

　　3、

　　第七条 争议的处理

　　1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向原告方所在地人民法院起诉。

　　第八条 本合同一式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份，均具有同等效力。

（以下无正文）

　　甲方： 身份证号码：

　　住所： 电话：

　　乙方：

　　住所： 联系方式：

　　物业顾问： 电话：

　　签署日期： 年 月 日

工程居间合同范本 篇3

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包XX。

　　3、工期年月日至年月日。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G20和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20％。

　　2、本工程保修期年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：水路米，电路米

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至。

　　5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）

　　年月日年月日

项目工程居间合同 篇4

　　委托方：

　　居间方：

　　第一条：事项确认

　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。

　　第二条：委托方责任

　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。

　　2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。

　　第三条：居间方责任

　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。

　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

　　第四条：委托方与矿主方xx县

　　巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。

　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。

　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。

　　第五条：付款方式

　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

　　2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。

　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。

　　第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

　　委托人：

　　居间人：

　　年月日

建筑工程居间协议合同范本 篇5

　　委托人：(以下简称甲方)

　　居间人：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：

　　第一条：委托事项及具体要求

　　1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。

　　2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。

　　第二条：居间服务期限

　　从工程项目跟踪至合同签订。

　　第三条：报酬及支付方式

　　1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的%(税后)报酬。

　　2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。

　　第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。

　　第五条：合同争议人解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。

　　第六条：其它约定事项

　　1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议；

　　2、如有其它工程项目合作另签合同。

　　第七条：合同的生效与中止

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效；

　　2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

建筑工程居间合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项：

　　1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。

　　2、居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。

　　二、乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

　　三、甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1、按照 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2、采用现金方式支付。

　　五、保密事项；

　　甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六、居间终止

　　支付居间报酬后，本合同终止。

　　七、争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八、其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日 年月日

工程居间合同 篇7

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就(）工程项目，引荐甲方和该项目的管理方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同，协助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺利实施。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，限度的维护甲方的利益。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠

　　3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

　　4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特别是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。

　　2、居间成功，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用按照合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。

　　2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方提供每周运量报表，甲方所提供报表必须保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。

　　3、合同签订后甲方应向乙方提供合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能按照合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天按照合同居间费用总价千分之三进行赔偿。

　　4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可根据合同总量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为条款向乙方提出协商。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及项目合作中相关利益人的秘密，任何乙方发现对方出现泄密行为均有权提出和提醒对方终止本行为，如因任何乙方的原因给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。

　　六、合同终止

　　本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。

　　七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地址：

　　合同签订日：

　　甲方：（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　法定代表人或委托代理人：

　　甲方（委托人）：

　　营业执照注册号码：

　　乙方（居间人）：

　　居间人姓名1、xxx

　　身份证号码：

　　居间人姓名2、xxx

　　身份证号码：

　　居间人姓名3、xxx

　　身份证号码：

　　居间人姓名4、xxx

　　身份证号码：

建筑工程居间协议合同 篇8

　　委托方(甲方)：

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致，签订本合同。

第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与有限公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与有限公司就“项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为亿元，最终以实际结算为准。

第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。

第四条：其它约定事项

　　1、如有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

　　年月日

居间合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方根据《民法典》及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。

　　一、合同期限

　　本合同有效期年，自年月日起至年月日止。

　　二、乙方为甲方提供的服务内容

　　乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。

　　三、乙方服务时间工作时间和休息休假

　　乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。

　　四、居间服务费标准

　　乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费元人。

　　五、社会保险和福利

　　甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。

　　六、违反合同的责任

　　任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民诉讼解决。

　　七、其他

　　1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（签章）：

　　月日日