钢材买卖合同

钢材买卖合同12篇 签订一份钢材买卖合同

　　下面是范文网小编整理的钢材买卖合同12篇 签订一份钢材买卖合同，以供借鉴。

钢材买卖合同1

　　签订时间：签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定

　　不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。

　　验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。

　　1.签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;

　　2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第

　　(二)种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担

　　的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方(章)：卖方(章)：住所：住所：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号

钢材买卖合同2

　　需方：(简称甲方)

　　供方：(简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

　　第一条、工程概况

　　1、建设单位：

　　2、施工单位：

　　3、工程名称

　　4、工程地点：

　　第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

　　产品名称牌号

　　商标规格

　　型号生产厂家单价

　　（元/吨）计划

　　数量（吨）总金额

　　螺纹钢、线材8-25mm马长江参照安徽合肥“我的钢铁网”当日价格下浮50元/吨约1500吨

　　新兴

　　富鑫

　　贵航

　　临钢

　　合计人民币金额（大写）：

　　1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

　　２、税率为17%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

　　3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

　　第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB1499.2—20xx钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB1499.2—20xx表3中的数值规定；若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

　　第四条、交货时间、方式：

　　1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场。

　　2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。

　　第六条、合理损耗及计算方法：

　　1、螺纹钢，按国标理论计算重量；圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

　　2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

　　3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

　　第七条、验收标准、方法：

　　1、按本合同第三条约定标准进行验收。

　　2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收；如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

　　第八条、货物签收和核对方法：

　　甲方授权数量签收人员卢纯荣（李茂龙），联系电话：13912670682，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算；超出授权范围，甲方有权不予认可；未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

　　第九条、结算方式、支付方式及期限：

　　1、每月 25 号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈建新和(或)甲方授权结算人员 签字确认，结算单据方可生效。

　　2、甲乙双方一致同意选择A （Ａ?Ｂ）种期限、方式结算：

　　Ａ、乙方根据结算单据开具税率为17%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票（三者同时具备）后当月内，支付乙方钢材款的100%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在20xx年9月1日前全部付清。

　　Ｂ、乙方同意为本工程项目垫资万元，货款的结算方式为：

　　①在垫资额度 万元以内（含本数），乙方不向甲方计取利息；达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

　　②超过垫资额度 万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

　　③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_ （建议时间为三个月左右）个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

　　3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金；甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

　　第十条、违约责任：

　　1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算；

　　2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

　　3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

　　第十一条、双方约定的其他事项：

　　1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

　　3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部“工程技术资料专用章”的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

　　5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

　　6、甲方的税务信息：

　　统一社会信用代码：913307837045832167，户名：歌山建设集团有限公司；开户行：；银行账号：；地址及电话：。

　　7、乙方税务信息：

　　统一社会信用代码： ，户名： ；开户行：；银行账号： ；地址及电话： 。

　　第十二条解决争议方式：发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

　　第十三条合同生效：

　　本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

　　本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

　　需方（盖章）：供方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：签订时间：

钢材买卖合同3

　　供货方： （以下简称甲方）

　　需货方： （以下简称乙方）

　　担保方： （以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，

　　乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：

　　2、乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付；期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 ％的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

钢材买卖合同4

　　买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二

　　号大院紫林广场B栋商住楼工程

　　贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程

　　卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司

　　签 订 时 间：20xx年8月30日

　　材料(钢材)买卖合同

　　合同编号：08

　　买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)

　　卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。

　　一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：

　　二、 交(提)货时间、地点、方式：

　　按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。

　　三、 交货的方式：

　　1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。

　　四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：

　　(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。

　　验收标准与方法：

　　(2)、材质证明书必须随货同行。

　　(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。

　　(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。

　　五、数量验收：

　　(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。

　　六、付款方式：

　　甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。

钢材买卖合同5

　　甲方（卖方）：____________

　　乙方（买方）：____________

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经充分协商，就乙方所需钢材买卖一事，为明确双方权利义务，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条、产品的名称、品种、规格、材质、单价和生产厂。

　　第二条、产品的质量要求和技术标准：甲方提供的钢材产品其中：钢应符合，生产厂材质书复印件。

　　第三条、产品的数量、计量方法：

　　1、产品的数量：以单为准。

　　2、计量方法：______，计量磅差按国家标准执行。

　　第四条、产品的包装标准和包装物：

　　第五条、产品的交货时间、交货方式、交货地点：

　　1、产品的交货时间：。

　　2、交货方式，按下列第（）项执行：

　　（1）甲方送货，运杂费由甲方承担；

　　（2）甲方代运运杂费由乙方承担；

　　（3）乙方自提自运，费用自理。

　　3、交货地点

　　4、接货代表：乙方指定本单位下列职员代表乙方在双方约定的交货地点接收货物，他们在甲方送货单上的签字，作为乙方收货的依据。乙方提供由接货代表签名的身份证复印件给甲方留存。姓名：身份证号：手机：乙方接货代表发生变更时，应及时书面通知甲方。

　　第六条、产品的价格、货款的结算和付款方式

　　1、产品的价格，按双方书面确定的含税价格执行，价格确定后，不受市场行情涨跌的影响。

　　2、每批次钢材乙方应在收货后双方按照书面约定的单价执行；如乙方逾期并未付清货款的，则该结算批次钢材在原约定单价基础上按每天每吨（按平均单价折算吨位）加价元进行结算，加价计算期为______天。

　　3、付款方式：个月以上承兑汇票支付的，应按月息______‰承担银行贴息。

　　第七条、乙方验收标准及异议提出的.方式及期限：乙方凭甲方交付的磅码单和材质书进行数、质量验收。数量异议甲方交货时提出；质量异议甲方交货后日内提出，并附书面异议书和相关检验报告，甲方协助乙方联系生产厂及时进行处理。甲方所供钢材，乙方应按照国家相关规定先检验后使用，未经检验就使用造成损失由乙方自行承担。

　　第八条、违约责任：乙方在加价期满仍未能付清全部货款的，应在加价期满的次日起按照欠款总额每天______‰的标准承担违约责任。甲方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费由乙方承担。

　　第九条、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十条、其他约定：

　　第十一条、本合同自双方签字盖章生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材买卖合同6

　　供货方： (简称甲方)

　　需货方： (简称乙方)

　　为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;

　　一、 钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。

　　二、 质量标准、送检及费用。

　　乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。

　　三、 甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等 元/吨，送货地点为 。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：

　　1、姓名： 身份证号码：

　　2、姓名： 身份证号码：

　　四、货款的支付期限

　　乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第 种约定付款：

　　1、当日支付 %，余款 日内支付。

　　2、甲方铺货 吨，该款于 年 月 日前支付，其他货款当日支付 %，余款 日内支付。

　　五、违约责任

　　乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第 种方式计算。

　　1、 以乙方应付货款的百分之三十计算;

　　2、 以乙方应付货款每日千分之三计算。

　　六、担保条款

　　保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。

　　七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。

　　八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。

　　甲方：

　　乙方：

　　保证人：

　　代表：

　　代表：

　　代表 ：

　　电话：

　　电话：

　　电话 ：

　　地址：

　　地址：

　　地址 ：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　签订时间： 年 月 日;

　　签订地点： 市 区 路 号

钢材买卖合同7

　　供货方:_____________________________(以下简称甲方)

　　需货方:_____________________________(以下简称乙方)

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　一.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元 整，同时甲方有权单方解除合同。

　　二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：

　　1.姓名________，身份证号________________________;

　　2.姓名________，身份证号________________________.

　　三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。

　　四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。

　　五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。 未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。

　　六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。

　　七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。

　　八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。

　　甲方: 乙方: 保证人：

　　代表: 代表: 代表：

　　电话： 电话： 电话：

　　地址： 地址： 地址：

　　本合同签订时间：_________年____月____日

钢材买卖合同8

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材买卖合同9

　　买方：______________(下称乙方) 卖方：_____________(下称乙方)

　　地址：______________ 地址：______________

　　邮编：______________ 邮编：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　传真：______________ 传真：______________

　　电子邮箱：______________ 电子邮箱：______________

　　甲乙双方经友好协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1.名称、品种、规格

　　2.质量，按GB/T 699-1988标准项执行：

　　(1)按照GB/T 699-1988标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：__工字钢与H型钢__共计：110吨__。

　　2.计量单位和方法：_________。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。

　　第三条交货方式：

　　1.交货时间：___________________。

　　2.交货地点：___________________。

　　3.运输方式：____________________(注明由谁负责代办运输)。

　　4.保险：_______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　第四条验收：

　　1.验收时间：__20xx年 月 日__。

　　2.验收方式：抽样检验。

　　3.验收如发生争议，由国家检验机构按GB/T 699-1988检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第五条价格与货款支付：

　　1.总价：_________(万元及大写)。

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：_20xx年 月 日;

　　货款的支付方式：_支票或银行转账;

　　3.预付货款：总额的40%(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第六条提出异议的时间和方法：

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_7日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_7日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_3日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第七条甲方违约责任：

　　(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的__10%违约金。

　　(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之三计算，向乙方支付违约金;如30日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之三计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　(7)其它约定：_________。

　　第八条乙方的违约责任：

　　(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。

　　(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之三计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过15日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　(5)乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后10日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　(8)其它：_________。

　　第九条不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违

　　约责任。

　　第十条争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交签署地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条附加条款：

　　第十三条其它事项：

　　1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后3日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3.本合同自20xx年 月 日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以邮箱的方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　6.本合同正本一式贰份，双方各执壹份

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　授权代表或委托代理人：_________ 授权代表或委托代理人：_________

　　本合同于_________年_________月_________日订立于_________(地点)

钢材买卖合同10

　　供货方： (以下简称供方)

　　需货方： (以下简称需方)

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

　　一、供货内容：

　　需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。

　　合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于__ __。

　　二、订价方式：

　　供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。

　　三、质量标准：

　　供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

　　四、供货和签收、对账方式：

　　需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。

　　需方指定 (身份证号码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

　　在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail： ，传真 。

　　接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

　　需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

　　线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

　　所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

　　8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。

　　五、验收方法：

　　1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

　　2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

　　3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

　　4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

　　5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

　　六、结算和付款方式：

　　供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

　　七、有关责任：

　　1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

　　2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

　　3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

　　4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

　　5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

　　6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。

　　7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约

　　金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

　　八、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

　　十、其它条款：

　　双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

　　十一、本合同自签订之日起生效：

　　合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

　　供货方：{盖章｝ 需货方：{盖章｝

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　附履行该合同双方固定联系地址：

　　甲方：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　地址：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

钢材买卖合同11

　　一、双方当事人

　　供方：（以下简称甲方）签订地点：

　　需方：（以下简称乙方）签订时间：

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　三、交（提）货地点、方式：送到厂。

　　四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。

　　五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾

　　七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。

　　八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。

　　九、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。

　　十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢材买卖合同12

　　合同编号：

　　甲方（卖方）：

　　甲方法定代表人：

　　甲方委托代理人：

　　乙方（买方）：

　　乙方法定代表人：

　　乙方委托代理人：

　　合同履行地：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：xxx，求助钢材买卖合同。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约xx吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定xx作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在xx吨— xxx吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过xx吨，并不得少于xx吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加xx元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担，合同范本《求助钢材买卖合同》。

　　十、结算及付款方式：

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月xx元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即年月与年月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起xx日内，对超出部分之货款用xx现金xx结算。

　　4、付款方式：xxx。

　　十一、违约责任：

　　1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金。

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达xx日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金。

　　6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式：

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：

　　1、约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家。

　　2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月xx日作为结算日。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位（章）

　　乙方单位（章）

　　甲方委托代理人：

　　甲方委托代理人：

　　代理人身份证号码：

　　代理人身份证号码：

　　电话：

　　电话：

　　甲方单位开户行：

　　甲方单位开户行：

　　账号：

　　账号：

　　20xx年xx月xx日