防水工程承包合同范本

【热】防水工程承包合同范本（汇总4篇）

　　下面是范文网小编分享的【热】防水工程承包合同范本（汇总4篇），供大家阅读。

防水工程承包合同范本1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：

　　第一条：工程名称

　　第二条：工程量及造价

　　1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。

　　2：工程造价：每平方米2，最终面积据实结算。

　　第三条：承包方式及付款方式

　　付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期________年。

　　第四条：施工工期

　　本防水工程自施工条件开始，暂定自________年____月____日至年____月____日完成。

　　第五条：工程质量

　　所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)，卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，(主材为 牌或 牌)。

　　第六条：双方责任：

　　1：甲方责任：

　　(1) 乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份;

　　(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;

　　2：乙方责任：

　　(1) 根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目;

　　(2) 按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料;

　　(3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

　　(4) 工程竣工后，负责清理好现场;

　　(5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。

　　第七条：工程验收结算

　　工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。

　　第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。

　　第九条：本合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

防水工程承包合同范本2

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 住宅房屋外墙渗水维修

　　2、工程地点：

　　3、承包方式： 包工包料

　　二、工期要求：工期自20 年 月 日至20 年 月 日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。

　　三、承包范围：

　　1、材料乙方自购

　　2、使用材料： 彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂 。

　　四、处理方法：

　　1、外墙裂缝渗水处理

　　①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。

　　②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。

　　③工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的`灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。

　　2、外墙瓷砖裂缝渗水处理

　　①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。

　　②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。

　　③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净，施工人员用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

　　五、质量要求：

　　1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。

　　2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　六、结算价格及付款方式：

　　1、施工价格及要求：根据双方协商 胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾(￥220)元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾(￥1760)元每单元计算(包括所有外立面防水处理)。施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂料技术规范》之标准进行施工。

　　2、付款方式： 维修施工时料费及人工费由乙方预支，工程结束后的两个月后内结清维修工程款的90剩余维修款做为维修保证金，在保修期结束后的两个月内支付。

　　七、本工程在施工过程中，甲方必须配合乙方做好施工必备工作。乙方必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。

　　八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意由XX市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

　　九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

　　十、本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。

　　十一、未尽事宜，另行协商。

　　发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

　　负责人(签字)： 负责人(签字)：

　　联系电话： 联系电话：

签定日期： 年 月 日

防水工程承包合同范本3

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　甲方将其承建的____市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

　　二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日XXX日支付工期违约金，从工程款中扣除。

　　三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

　　四、质量要求：

　　1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

　　2、保质期________年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

　　五、安全责任：

　　乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　六、结算价格及付款方式：

　　1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

　　2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20%________年内支付，保质期满，结清余款。

　　七、双方责任和权利：

　　1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

　　2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

　　八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

　　九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

防水工程承包合同范本4

　　甲方：xx市xx公司

　　乙方：xx市xx公司

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属xx广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向xx市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：xx市军沙商贸有限公司乙方：

　　授权人签字：授权人签字：

　　年月日年月日