关于施工合同范文

【热】关于施工合同范文（最新4篇）

　　下面是范文网小编收集的【热】关于施工合同范文（最新4篇），供大家参考。

关于施工合同范文1

　　发包人编号：

　　承包人编号：

　　备案编号：

　　鉴证编号：

　　发包人：

　　承包人：

　　按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)、(住宅室内装饰装修管理办法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。

　　1.3承包范围：1.4承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料；

　　(2)承包人包工包部分材料；

　　(3)承包人包工、发包人包料。

　　1.5 开工日期： 年月 日

　　竣工日期： 年月 日

　　总日历工期(包括法定节假日)：日

　　第2条合同价款与支付

　　2.1合同价款

　　金额(人民币大写)：

　　￥：

　　2.2合同价款采用方式

　　双方商定本合同价款采用第种方式确定。

　　(1)采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程预付款

　　合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币(大写)预付款扣回的时间、比例：

　　2.4工程款(进度款)支付

　　(1)工程款支付方式：

　　(2)工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：

　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

　　第4条发包人工作

　　4.1指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条承包人工作

　　5.1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

关于施工合同范文2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方充分协商，决定由乙方承担工程施工，为明确双方责、权、利，本着平等互利的原则，签定以下合同条款，共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明！

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程量：

　　工程单价： 大写 小写

　　工程预算造价：大写：小写

　　承包范围及方式：

　　乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求，对该工程的项目按包质量，包进度、包工包料的承包方式进行施工。材料、色彩及施工工艺；

　　材料、色彩及施工工艺：

　　材料：

　　色彩：

　　大面积主色：色卡卡号；线条搭配色（详见搭配方案）：色卡卡号

　　施工工艺：

　　工程造价及付款方式：

　　五、工程造价及付款方式：

　　1、本工程预算面积约 ㎡（结算按实际面积结算）：

　　2、每平方米造价为

　　3、预算总造价为 元

　　4、本合同签定后以每橦为结算单位，乙方在批刮外墙专用腻子完成后，甲方支付工程进度款为预算总造价的40%；乙方滚刷封闭底漆施工完成后，支付工程进度款到预算总造价的价的80%；修补完成合格后，支付工程进度款到总造价的95%，余款工程总造价的5%在一年保质期满后一个月内付清。甲方若违约，乙方停止施工，甲方除因承担工程总造价的10违约金外，并承担由此给乙方所造成的一切经济损失。若需再次重新施工，所造成的工程质量问题，由甲方负责。

　　五、工程施工工期：

　　本工程施工有效期为 天，从具备开工条件之日起计算（具体开工时间以甲方书面通知为准）；工程施工中若因不可抗具等自然天气问题不能施工，时间顺延，如因甲方原因不能施工，甲方因承担由此给乙方所造成的经济损失。

　　六、品质保证：

　　为用户提供3年的品质保证

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　负责现场总进度计划的实施并及时进行检查落实、及时解决影响施工进度的问题。

　　对乙方的施工实行监督、检查和协调。做到及时发现、及时纠正、及时解决非乙方原因造成的施工困难。

　　按合同约定及时支付工程款，以确保工程施工的顺利进行。

　　乙方：

　　严格执行国家分发的施工及验收规范和质量检评标准、保质量、保进度、保安全，优质完成施工任务。

　　施工期间必须接受甲方监理人员的监督管理，及时提交有签证及文件。

　　做到文明施工、安全施工，负责自行施工部分的安全设施和安全措施。

　　在施工过程中，出现的一切安全以及人员伤亡事故均由乙方自行负责。

　　八、工程验收：

　　1、工程具备整体验收条件后，乙方应提前三天通知甲方，甲方接到通知后应在一周内验收，否则视为验收合格完成。

　　2、本工程甲方验收后，在一年保修期内因乙方施工造成的工程质量问题由乙方无偿

　　修理。

　　九、其它条款

　　1、本合同生效后，经甲方确定认可的品种、颜色不得变更，如甲方要求变更，经双方协商一致，签定补充协议，由此引发的费用和后果由甲方承担。

　　2、未尽事宜，双方另签订补充协议，作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同由甲、乙方代签字盖章后生效，工程竣工结清余款，保修期满后自动失效。

　　4、本合同一式肆份，双方各执两份。

　　5、本合同纠纷管辖地为乙方所在地人民法院。

　　甲方： 委托代理人：

　　日期：

　　乙方： 委托代理人：

　　日期：

关于施工合同范文3

　　甲方：

　　乙方： 为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　施工工期：自 年 月月日（自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延）

　　第四条：工程质量

　　1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

　　3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第五条：竣工验收

　　双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

　　第六条：甲方、乙方责任

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。

　　2、按第三条款支付乙方进度款。

　　3、负责提供与施工相关的资料。

　　4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　5、负责组织工程的竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、乙方委派

　　3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　6、做好文明施工、工完场清工作。

　　第七条：违约责任及争议

　　1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

　　第八条：其他 1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　电话号码： 电话号码：

　　日期： 日期：

关于施工合同范文4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：

　　一、工程单价：

　　1、内墙工程计量方式：

　　按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按平方计价，包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。

　　2、工程综合单价：

　　地砖元/m2,花岗岩/m2,卫生间地面及墙面 元/m2，楼梯踏步 元/踏步，踢脚线 元/m.

　　二、付款方式：

　　1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的，

　　2、工程竣工验收合格后付清余款。

　　三、甲方权责

　　1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。

　　2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。

　　3、甲方提供电源、水源。

　　四、乙方权责

　　1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥;

　　2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务;

　　3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除;

　　5、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具;

　　6、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。

　　7、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。

　　五、安全责任

　　1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任;

　　2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除;

　　六、工程质量控制

　　1、墙砖、地砖、梯步砖质量控制：立面垂直度2mm内，表面平整度1.5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。

　　2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。

　　七、工程工期：

　　自年年月乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。

　　八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　九、本合同一式 二 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。

　　甲方： 乙方签字：

　　代表签字：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年月 日