欢迎访问吾小秘【www.wxiaomi.cn】,您身边的文字小秘书!

装修合同范文

时间:

【荐】精选装修合同范文(汇总7篇)

【荐】精选装修合同范文(汇总7篇)

精选装修合同范文1

  出租方:________(个人或单位),以下简称甲方;

  承租方:________(个人或单位),以下简称乙方。

  为调剂房屋使用的余缺,甲方愿意将产权(或管理权)属于自己的房屋出租给乙方,双方根据________市(县)有关房产管理的规定,经过充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条出租房屋坐落地址__________________

  第二条房屋名称、规格、等级、间数、面积、单价、金额、地面质量

  ________________________________________________________________________________ 房屋名称 间数 面积 米2单 年租赁 门数 窗数 地面质 (楼、正、 金额 量(土、 厢、平、厦) 规格 等级 (间) (平米) 价(元) (元) (合) (眼) 砖水泥) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

  第三条租赁期限

  租期为_____年_____月,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

  甲方应按照合同规定时间和标准,将出租的房屋及时交给乙方使用居住。

  第四条租金和租金交纳期限

  乙方每月向甲方缴纳租金人民币_____元整,甲方应出具收据。租金在当月_____天内交清,交租金地点在_____.

  (房屋租金,由租赁双方按照房屋所在地人民政府规定的私有房屋租金标准协商议定;没有规定标准的,由租赁双方根据公平合理的原则,参照房屋所在地租多的实际水平协商议定。出租方不得任意抬高租金)

  第五条出租方与承租方的变更

  1租赁期间,甲方如将房产所有权转移给第三方,不必征得乙方同意,但应通知乙方。房产所有权转移给第三方后,该第三方即成为本合同的当然甲方,享有原甲方的权利,承担原甲方的义务。

  2租赁期间,乙方如欲将房屋转让给第三方使用,必须征得甲方的同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。

  第六条甲方的责任。

  1甲方如未按本合同规定的时间向乙方提供租赁房屋,应按延迟期间内乙方应交租金的_____%计算,向乙方偿付违约金。

  2租赁期间,出租房屋的维修由甲方负责,如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时,乙方可以退租或代甲方修缮并可以用修缮费用抵作租金。

  3出租房屋的房产税,土地使用费由甲方负担。

  4租赁期间,如甲方确需收回房屋自住,必须提前_____个月书面通知乙方,解除合同,甲方应付给乙方违约金,违约金以剩余租期,内应交租金总额_____%计算。

  第七条乙方的责任

  1乙方依约交付租金,甲方如无正当理由拒收,乙方不负迟延交租的责任;乙方如果拖欠租金,应按中国人民银行延期付款的规定向甲方偿付违约金。乙方如拖欠租金达_____月以上,甲方可以从乙方押金(如乙方付有押金)中扣除租金。并可收回出租之房屋。

  2租赁期间,房屋管理费,水电费由乙方负担。

  3租赁期间,如乙方确因特殊情况需要退房,必须提前_____个月书面通知甲方,解除合同,应付给甲方违约金,违约金以剩余租期内应交租金总额的_____%计算。

  4租赁期间,乙方不得擅自改变房屋的结构及用途,乙方如因故意或过失造成租用房屋和设备的毁损,应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙窗,须事先征得甲方同意,并经房屋修缮管理部门批准方能施工。乙方在租用房屋内装修墙窗的格、花、板壁、电器等物,在迁出时可一次折价给甲方,亦可自行拆除,但应恢复房屋原状。

  5租赁期满或合同解除,乙方必须按时搬出全部物件。搬出后_____日内房屋里如仍有余物,视为乙方放弃所有权,由甲方处理。

  6租赁期满或合同解除,如乙方逾期不搬迁,乙方应赔偿甲方因此所受的损失,必要时甲方可以向人民法院起诉和申请执行。

  第八条合同期满,如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖,乙方享有优先权。

  第九条房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损,本合同则自然终止,互不承担责任。

  第十条本合同如有未尽事宜,须经双方协商作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同执行中如发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决,协商不成,可提请当地房管部门调解或人民法院裁决。

  本合同一式二份,甲、乙双方各执一份;合同副本一式份交市(县)房管局、街道办事处……等单位各留存一份。

  出租人(或单位)__________(盖章)

  地址:__________

  工作单位:__________

  承租人(或单位)__________(盖章)

  地址:__________

  文书要点

  房屋租赁合同是指出租人将房屋提供给承租人使用,承租人定期给付约定的租金,并在租赁关系终止时将房屋完好无损地返还给出租人的一种协议。

  签订房屋租赁合同,应当注意到该合同的如下特征:

  第一,房屋租赁合同是双务有偿合同,出租人和承租人都享有权利,也都负有义务。

  第二,房屋租赁合同只转移房屋的占有、使用权利,房屋的所有权不发生转移。

  第三,房屋租赁合同的标的物是房屋,它是不动产,而且是特定物。

  第四,由于房屋租赁是属于对特定物的持续性行为,所以在租赁期间即使房屋所有权发生了转移,原租赁合同所确立的租赁关系仍然有效,新的房屋所有人必须承认承租人的合法权益。在房屋租赁期间,承租人未征得出租人同意,不得将承租的房屋转租、出借。

  房屋租赁合同主要内容有:出租方、承租方的名称;出租房屋的名称、规格、等级、间数、面积、单价、金额、地面质量;租赁期限;租金和租金交纳期限;出租方与承租方的变更;甲、乙方的责任;优先权;免责条款;纠纷的解决等。

精选装修合同范文2

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲方将工程,发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

  第一条

  工程名称:____________________。

  第二条

  工程地点:____________________。

  第三条

  工程内容、涂料品牌、色号

  1、工程内容:____________________

  2、涂料品牌:____________________

  3、使用颜色号:__________________

  第四条 工程造价及结算方式

  1、本工程平涂面积约为__________M2,单价为:__________元/M2

  (此单价不含税金、配合费)

  2、工程总造价约为:_______________,以现金结算,乙方包工包料,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

  3、工程竣工验收合格后天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

  第五条 合同工期

  甲方发出进场通知后,_____天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为__________日历天。

  在施工过程中如遇以下任何一种情况,工期顺延:

  1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

  2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

  第六条 工程质量等级

  1、甲方对工程质量的要求;,在保质期内不脱皮,基本不褪色。

  2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。

  3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

  第七条 工程款支付

  乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料,乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款,工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的99%,预留1%保修金,保修期为_____年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

  第八条 竣工验收

  双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

  第九条 甲方、乙方责任范围

  一、甲方责任

  1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。

  2、按第七条款支付乙方进度款。

  3、负责提供与施工相关的资料。

  4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

  5、负责组织工程的竣工验收。

  二、乙方责任

  1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。

  2、乙方委派为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。

  3、负责提供外墙涂料验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。

  4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。

  5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

  6、做好文明施工、工完场清工作。

  第十条 违约责任及争议解决办法

  1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方定货损失的,则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

  2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。

  3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

  第十一条 其他事项

  1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  2、本合同壹式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

  3、合同签定地点:_______________

  甲方:(公章)_______________ 乙方:(公章)_______________

  法人委托代表:____________ 法人委托代表:____________

  电话:____________________ 电话:____________________

  地址:____________________ 地址:____________________

  _____年_____月_____日

精选装修合同范文3

  委托方(甲方):____________

  承接方(乙方):____________

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。

  一、工程地点:

  ____区____街____单元____室。

  二、形式结构:

  ____室____厅____厨____。

  三、工程项目:

  1、房间地面铺设________瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面________铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺________瓷砖,要求平整;阳台地面铺设________瓷砖,要求平整。

  2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  四、承包方式:

  甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。

  五、质量标准:

  施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

  六、工程造价:

  材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费________元人民币。

  七、付款方式:

  为确保工程质量,暂扣____元押金,____年____月____日至____年____月____日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,

  八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

  甲方:________________

  乙方:________________

  ____年____月____日

精选装修合同范文4

  业主(以下简称甲方): 联系电话:

  施工队(以下简称乙方): 联系电话:

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公平的情况下签定如下合同

  一、 工程概况

  工程地址:

  使用面积: 室 厅 卫 阳台 厨

  二、 价格

  清包工费: 元,大写: 。

  其中 水电工 元。

  木工 元。

  瓦工 元。

  油漆工 元。

  垃圾清运费 元。

  材料搬运费 元。

  管理费 元。

  三、 付款方式

  1、木工完成,付

  2、泥工完成,付

  3、油漆工完成,付元。

  4、工程竣工,付元。

  5、保修金 元,从竣工之日起半年后支付。

  四、 设计

  1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。

  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

  五、 材料

  1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

  2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

  3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。

  4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。

  5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。

  6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

  7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。

  8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

  9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

  10、由于乙方施工原因造成已完工程返工,其浪费的材料及人工损失由乙方负责。

  六、 工期

  从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天。

  七、 材料搬运

  甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

  八、 垃圾清运

  1、 垃圾袋装化

  2、 垃圾应日日清

  3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

  九、 劳动力管理

  1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

  2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

  3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

  4、 乙方应具备在启东市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

  5、 乙方指定由为替补负责人。

  6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。

  7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。

  8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  十、 施工机具

  1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

  2、 因工具所产生的'易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行承担。

  十一、工地现场管理

  1、 现场禁止使用明火

  2、 现场禁止吸烟

  3、 油漆材料必须和其他材料分开放置

  十二、维修

  1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。

  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

  3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

  十三、合同附件

  1、 施工项目清单

  2、 双方认可的报价单

  3、 乙方开出的材料采购清单

  十四、合同争议

  1、 出现争议甲乙双方先协商

  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

精选装修合同范文5

  家庭装修合同陷阱有几点

  陷阱一:笼统报价由于双方在合同中事先并没有明确到底用哪一个品牌的、哪一个规格的产品,所以就选用功能相对最差的东西。

  陷阱二:条款歧义利已解释在合同条款中,装修公司经常会使用一些模棱两可的词句,炮制一些不具体或可多种解释的条款,等着房主上当挨宰。

  陷阱三:少报工程量,让业主空欢喜少报工程量有两种:一种是少报预算款,并在设计方案时故意隐报或少报工程量,让你觉着便宜痛快签约,结算时却实打实地算;另外一种是故意少算单项工程量,让人觉得项目虽多,单价却便宜,其实这样根本无法完成工程。

  陷阱四:偷换材料赚取差价如果你要去鉴定的话,高昂的鉴定费用又会阻碍佻进一步理论。

  陷阱五:埋下伏笔比如在合同条款中注明:家庭装修中如原牌材料没货时,方可临时更换相同型号的材料。这个"同"是同质量的,还是同类材料的,没有写明。这样,陷阱就有了。

  陷阱六:专业术语骗外行比如家装公司经常使用的"延米",是不管长度是多少,尾数不足1米时均按1米算,但一般人会以为延米就是实际长度。

  陷阱七:提前付费落被动很多装修公司往往出现纠纷后一撤了之。

  -以假乱真

  或在包装上自行贴上国外标签,或通过回收市场上的馐进行再加工。不但这样,以假乱真还较多地发生在家庭装修的全包或半包工程中。富宏祥深圳龙岗装修公司提醒家庭装修之前,很多客户都会在合同中规定品牌,但在一些小电器上,比如说排油烟机、消毒碗柜等,由于高层内没有突出品牌,一些家庭装修公司就会"做鬼"了。

  -合骗客户

  装修商为建材商做"托",这已是"公开的秘密"。不为人知的是,双方的"合作"还包括多算面积、地板抽条、涂料兑水等。装修商推荐建材,业主现场一看,真便宜,孰不知,装修工在丈量地板尺寸时,早已暗暗"放量"了。有些地板买得倒是便宜,可送到家的整箱木地板,每盒中已经少了一两块。

  -以次充好

  如红榉夹板,每张约50元左右,而与之外观差不多的人造红榉夹板,每张20元左右,若以次充好,自然大有赚头。而在辅料方面,业主会把更多的主动性让给装修公司,这就提供了猫腻空间,这些猫腻包括油漆、胶合板、水泥、电线等材料。

  -多算面积

  在家庭装修业务中,大概10%-20%的利润是虚报面积得来的,这经常在业主眼皮底下发生。大多数情况下,装修工人丈量,房东记录,事情就出在丈量上。数字差距虽然细微,但积少成多。另外,就是在辅料的用量上做文章。黄沙是铺了3厘米还是铺了5厘米,油漆是刷了3遍还是刷了5遍,也只有油漆工和装修公司自己心里清楚。

  -项目拆分

  比如一个简单衣柜,报出总价格就可以了,但是精明一点的装修公司都喜欢拆分开来报价:木板、油漆、人工,然后加总。这种价格总和肯定要比整体报价贵。所以装修中业主应谨防这种拆分算法。

  -多报工料

  多报工料的情况经常出现在只算人工费的包轻工项目中。一般来讲,选择轻包业务的业主有足够的时间来监督施工,这种情况下,装修工主要在材料的计算上下功夫。

精选装修合同范文6

  甲方:苍南县xx

  乙方:苍南县xx店

  为了给师生营造一个良好学习育人的环境,解决师生就餐问题,学校依据苍财教(20xx)83号文件规定,重新装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准,将装修工程承包给乙方,经双方协商,协议如下:

  一.学校食堂装修面积178㎡,每平米预算材料及人工造价65.00元,装潢费用约11570.00元。铝合金面积约140㎡,每平米造价270.00元,费用约37800.00元,两项总计费用约49370.00元。装璜材料由乙方提供,甲方负责验收材料质量。

  二.乙方根据甲方的装璜设计方案施工,保证装璜质量。

  三.工程竣工后由甲方负责验收,验收合格后付给乙方装潢全部费用。

  四.施工期间发生的一切不安全事故均由乙方承担。

  五.以上协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字盖章后生效。

  甲方:苍南县马站镇渔寮学校(盖章)

  乙方:苍南县马站斌厥铝合金装璜店(盖章)

  20xx年xx月xx日

精选装修合同范文7

  1合同责任不明

  如今买全装修房,部分开发商会要求购房者在买房的时候签订两份合同:一份购房合同与开发商签订;另一份与负责装修的装修公司签订。这是开发商为规避开发风险,而转嫁装修责任。业主和开发商指定的装修队签订装修合同后,尽管有政策规定,开发商是第一责任人,但上了法庭还是以合同说了算,业主根本就打不到开发商半点板子。

  建议:只签一份合同,责任归属明确

  比较规范的做法应该是购房者与开发商只签订一份购房合同,然后在合同附件中对于全装修的材料、品牌等标准进行详细约定。这样可以避免开发商和装潢公司把自己当皮球踢。

  ▲只签定一份房产合同,其他列入附件,简单又清晰。

  2标识笼统含混

  大约有一半以上的纠纷是开发商事先没和购房人约定清楚材料的品牌、标准、等级、型号等引发的。目前使用的上海市预售商品房买卖合同中尽管有装饰、装修标准的约定,但内容只有简单的外墙、内墙、卫生间等项目,并且是针对毛坯房的要求。购房合同中的装修标准写着“高级地砖”、“进口洁具”等非常笼统的字眼,很容易让购房人产生过高的期望值。

  建议:合同标识详细,品牌型号准确

  装修项目及标准一般来说,装修项目与标准约定得越详细,对购房者权益的保障力度就越高。对装饰材料的品牌、颜色等诸多细节在合同附件中应当有明确的约定,并且有双方签字。

  ▲合同中应当包含关于装修材料品牌型号的附件。

  3材料品级缺失

  有业主入住后,发现装修尽管用了与预售合同里约定一样的品牌,但与样板房的效果相去甚远。当初在样板房看到的洁具都是釉光发亮,可到了自己家里就黯淡无光。引发这种情况很有可能是开发商在样板房里选用的是顶级品,而给业主使用的可能是二三级,甚至是次品。即便是有品牌型号,同一种品牌的产品还有各种不同档次和品级。

  建议:品级工艺详细约定

  为此,购房者应该与开发商详细约定装修项目及其标准、品牌、价格或相应的等级、颜色、规格、工艺。为避免工作量过大可以合同中标明开发商提供的装修应与标准房在材料指标方面完全一致。

  ▲合同对产品的等级要求应当列在附件的说明栏中。

  4验收缺乏标准

  质量验收方面的纠纷大约占了将近4成。绝大部分购房人一辈子就买这么一回房,对装修基本是外行,由于多数购房者对开发商提供的装修应达什么标准并不清楚,而部分开发商又对装修施工究竟以什么为标准没有在合同上做出相关约定,导致装修房装修质量低下,所以容易引起纠纷。

  建议:验收标准指定公开

  购房者应该参考上海市技术监督局、上海市建设委员会发布的《上海住宅装饰装修验收标准》或《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》,这两个文件对装修的标准做了详细规定。如果购房者觉得将这些标准一项项订入合同过于复杂,则可以考虑在合同中加入类似“所有装饰装修应不低于《上海住宅装饰装修验收标准》”的条款。

  ▲验收的标准应当开发商、装潢公司、业主人手一份,合理公开。

【荐】精选装修合同范文(汇总7篇)

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式