欢迎访问吾小秘【www.wxiaomi.cn】,您身边的文字小秘书!

劳务公司与包工头简单合同

时间:

劳务公司与包工头简单合同(最新3篇)

劳务公司与包工头简单合同(最新3篇)

劳务公司与包工头简单合同1

  委托方(以下简称甲方):_________

  施工方(以下简称乙方):_________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上,达成如下协议。

  一、工程概况。

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程内容:工程按图纸及设计变更施工,严格执行国家验收标准及规范。

  二、涂料油漆工程承包范围。

  承包范围:施工图纸内所含范围和变更通知所注明的油漆涂料工程,包工、包料、包工期、保质量、包安全文明施工。

  三、工程合同工期。

  开工日期:_________

  竣工日期:_________

  合同工期总日历天数___天。

  四、油漆涂料工程质量标准。

  质量标准,按国家建设工程合格标准,争创省优工程。

  五、材料的调差与使用。

  1、乙方须按施工图纸指定的产品购买,材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用,乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格,乙方所进材料自动清出场地并处罚金贰仟伍佰元整(¥2500.00)/每次。

  2、材料调差:按照郑州市当时季度的信息栏头价,如信息价和实际购买价存在差异的,以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格,经认定后办理认证手续为准,进入决算。

  六、工程变更。

  工程施工中如经建设单位确认需变更项目,以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在5%内不调整。

  七、工程量与造价:

  1、以河南省预算定额决算下浮%为承包价,或市场报价!

  2、按所承包的施工图纸施工的工作量以实决算。

  八、工程款(进度款)支付方式。

  分期付款

  九、工程施工及验收标准。

  1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。

  2、依照国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

  十、饰后保修承诺。

  1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任期间自工程竣工验收之日起,为期2年。

  2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

  3、保修内容均采用修复形式。而且只对油漆涂料负责,不承担其他连带责任。

  4、在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复结束。

  5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如要乙方维修的材料和人工费用均由甲方负责并承担。

  十一、双方责任。

  甲方职责:

  1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居协调好,做好交叉作业的施工环境。

  2、甲方有对乙方监督管理的权力,应按合同约定向乙方拨付工程进度款,如因工程进度款不能及时到位,导致延误工期,则按实际情况相应顺延工期。

  3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品保护工作。

  4、施工中甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况后再进行施工。

  5、甲方应向乙方提供良好的外部环境,如不属乙方原因造成停工,甲方应及时处理并负责工期顺延。

  乙方职责:

  1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进行施工,应有从业资格、有管理经验、业务素质良好的施工管理人员,按甲方要求组织人员、机具进场,保质保量完成所承包范围内各项施工任务,及时报验,积极配合甲方及监理人员对工程的初验和终验。

  2、施工方应按工程部和图纸规定的情况下自行采购的材料必须符合国家质量技术标准,三证齐全,自觉接受甲方、监理单位和建设单位的监督管理认可后,方可进场施工使用。

  3、应遵守甲方为加强质量和安全文明生产管理而制定的各项规章制度,无条件地服从项目部的统一管理。

  4、按施工程序开展质量和工期管理,及时主动向甲方汇报质量管理情况及施工进度。

  5、乙方须按时完成工程量及施工要求及时给项目部提供合格证及资料。把各项必备资料负责送到项目部资料员手中。若因不可抗拒因素造成工期延误,应与甲方商议解决。

  十二、违约。

  1、合同文本35.1合同条款中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:无。

  2、合同文本通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:工期顺延。

  3、本合同通用条款15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:除无条件返工外,承担工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。

  4、作为违约金付给对方。

  十三、争议。

  双方友好协商,协商无效,可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。

  本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  甲方:_________乙方:_________

  代表人:_________代表人:_________

  联系方式:_________联系方式:_________

  ____________年____________月___________日____________年____________月___________日

劳务公司与包工头简单合同2

  发包方(简称甲方):_________

  承包方(简称乙方):_________

  项目工程,甲方为该项目建安工程总承包,甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将新乡市___1#商铺的主体工程任务委托给乙方承包,甲乙双方就1#商铺主体工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。

  第一部分工程简介

  工程名称:新乡市

  工程地点:_________

  工程结构:1#楼商铺为砖混结构现浇顶

  总建筑面积:1#楼商铺建筑面积暂定约725㎡,办理结算时按实计算

  第二部分承包内容及总要求

  一、承包方式包工不包料以固定包干单价承包给乙方,甲方提供建筑主材,乙方负责机电具设备和小五金。

  二、工程承包内容

  1、基础及土方工程:甲方负责基础用机械开挖及回填,土方乙方人工配合。

  2、模板:所有支撑钢管及模板装拆,加固捣砼前的清扫,场内的材料运输。

  3、钢筋:包括钢筋的制作、安装绑扎,材料包含焊条、扎丝等。

  4、混凝土:包括砼浇捣、抹平、养护及材料运输。周转材料及一切设备、工具乙方全部负责。

  5、砌体、粉灰及楼地面工程:所有施工图中的砌体、墙面、天棚粉灰、楼地面找平及外墙瓷片。

  6、脚手架工程:商铺脚手架搭设、钢管扣件及运输、拆除。

  7、如因周边关系及其他第三方遗留问题导致引起工地停工、误工所造成的损失由甲方负责,且工期顺延。

  三、承包工期要求

  服从建设单位及监理甲方的工期安排,工作时间按现场项目部规定执行。具体开工日期为年日。

  四、计算规则

  主体建筑面积计算规则依据按GB/T5035—20______《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算。

  第三部分经济条款

  一、承包单价及计量

  1、本合同采用固定价格按大包干,结算单价按施工图总建筑面积人民币元/㎡(大写)贰佰贰拾元每平方计算(不含税)。

  2、付款方式:

  1#楼商铺基础完成付¥____(贰万元整),主体封顶付工程款的¥50000(伍万元整),粉刷及地面完成,经验收合格付至总工程款的97%。

  3、质保金:甲方保留乙方总工程款3%的质保金,在保修期内乙方随时响应甲方的维修要求,但需提前两天把需要维修的具体事宜通知乙方,如乙方不能在指定时间内到达,甲方有权另行安排维修,所需费用由乙方负责,并从质保金内扣除。甲方在质保期后一个月内无息支付给乙方质保金。

  4、如出现设计变更、图纸与现场不一致或应甲方其他安培所产生的费用以计时工形式结算,人工工资单价技工按每工日80元(含管理费及伙食费),力工按60元每工日进行增减,一并计入结算。

  5、按竣工图计算建筑面积和计时工办理结算。

  二、进度款支付及结算

  1、乙方进度款按第三部分第一条“承包单价及计量”进行支付,按付款进度向项目经理提交已完工程量验收单,甲方在二个工作日内进行验收。

  2、甲方项目经理在接到乙方申报的已完工程验收单后,必须组织有关人员对乙方已完成的工程量进行质量检查和实测实量,评定出质量结果,检查班组的施工现场,确认班组已做到工完场清,文明施工符合项目部的要求。如甲方在收到“已完工程量验收单”二个工作日内未对乙方的工程质量进行验收,视为合格。

  3、甲方对乙方完成的工程量按进度进行验收核准后,开具结算书,由甲方项目经理核实签字方可作为支付依据,工程进度款在三个工作日内付清,乙方有权停工,并赔付乙方的损失。

  4、乙方需提供服务承诺并积极履行合同条款,如因质量不合格造成损失由乙方承担,且甲方可中途更换班组,已完按实际施工部位计算工程量,结算按照合同处理。

  第四部分双方责任

  一、甲方责任

  1、向乙方提供两套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知,乙方如需要增加图纸套数的',甲方代为复制并做好登记,复制的费用由乙方承担。

  2、甲方成立本工程项目部,由担任项目经理,负责整个工程的指挥管理,由任技术负责人,负责技术指导工作。

  3、随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其他工序的交接,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。

  4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料检测费用。

  5、负责审核乙方提交的材料计划,按进度提供材料。

  6、甲方牵头对现场进行统一规划布置。

  7、甲方负责组织乙方人员进场的进场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员的施工组织设计等文件学习。

  8、甲方保证充足的材料供应到施工现场,如果甲方材料不及时供应造成停工待料,停工2天(从第三天起)每天补助乙方全体人员的生活费每人20元/天,如果超过四天,从第五天起补助机械滞止费、工人误工费,技工按每日每人80元,力工按每日每人60元计,并且工期顺延。

  9、雨天超过一天工期顺延。

  10、提供主电源到总配电柜。

  二、乙方责任

  1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定,如因违反规定而发生伤亡事故,十万元以内由乙方负责,超过十万甲乙双方各负责一半。

  2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。

  3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在相关分包合同或其中任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正,报批或确认。一旦承包合同上的任何部分付诸实施,乙方将被认为对正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损坏责任由乙方承担。

  4、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸,规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。

  5、质量控制过程中乙方每一分项工程须指派不少于1名有经验的班组长管理现场工作,乙方测量放线时,必须通知甲方进行现场核对。否则,所造成的损失由乙方负责,如甲方在收到乙方的请示后,未及时到现场所造成的损失由甲方负责承担。

  6、分项工程完工后,甲方人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。

  7、顶板砼浇筑前,把该楼层所有杂物清理干净。

  8、严格按照甲方编制的施工方案及技术交底。

  9、乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,如甲方安排不利于安全施工,乙方有权拒绝执行。

  10、严格按照甲方编制的施工组织设计作业。

  11、按甲方提供的下料单进行钢筋下料、绑扎、清理施工现场。

  第五部分违约责任

  一、双方违约责任

  1、合同签订后,不经双方协议同意,不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除或变更合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

  二、合同生效和终止

  1、双方签字盖章后生效,结清工程量款时失效。

  2、因建设单位造成停建、缓建,或出现其他自然不可抗力情况,本合同失效。(甲方应负担一切材料费、误工费等一切费用)、(乙方已完成的工程量、甲方在15天内全部一次性结付给乙方)。

  三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。

  四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

  五、合同订立时间:_________

  六、合同订立地点:甲方办公室

  七、本合同一式两份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

劳务公司与包工头简单合同3

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲方将工程以《包工不包料》的形式承包给乙方,为使双方明确经济责任关弟,保质保量,多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:

  第一条木工工程承包范围及工作内容

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、承包范围:天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分,不含其它活动家具。

  4、承包方式:包人工、包机械、不包所有木工材料。

  5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

  第二条油漆工程承包范围及工作内容

  1、承包范围:天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

  2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

  3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

  4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料,只负责辅料。

  第三条水电工程承包范围及工作内容

  1、承包范围:主配电箱及各包房配电箱。

  2、辅设强电、弱电、水安装,含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件,灯饰及五金洁具、开关、插座,(不含消防弱)

  第四条泥工部份

  1、承包范围:砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

  2、承包方式:砌墙包工包料,其他工程只包水泥、沙。

  第五条其它补充说明

  1、工期,工人进场后45天完成二层(____)如其它施工班组影响进度,且工期随延。

  2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料,乙方负责安装。

  3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点,清运。

  4、如有子项目,乙方施工完成后,甲方再作修改,甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

  5、报价以外项,按增项另计。

  第六条甲方责任

  1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书,并向乙方进行现场安全和技术交底。

  2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。

  3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。

  4、积极协调,保证施工正常动作。

  5、提供现场办公室、库房搭设材料。

  6、按进度及时人工费支付,以现金方式支付,工程完工后按100%方式支付。

  7、负责协调现场各方面工作,保证施工顺利进行。

  第七条乙方责任

  1、自备全部施工机具设备,安全事故由乙方全权负责。

  2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象,如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作,要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员,甲方有权示其退出施工现场。

  3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作,认真配合其它施工单位的施工,努力创造条件,保证工程按总体施工方案如期完成。

  4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商,以变更签证的方式结算。

  5、乙方需严格按图施工,遵照甲方制定各项操作规程。

  6、为确保工程如期完成,施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。

  第八条合同价款及价款的支付

  1、二层KTV装饰工程部价为:____万,小写:____元(本报价除部份指定材料费用外,均由甲方提供)。

  2、付款方式

  (1)、合同签订后人工进场前,支付合同总价的15%;

  (2)、本工程施工完成40%,支付合同总价的20%;

  (3)、本工程施工完成60%,支付合同总价的20%;

  (4)、本工程施工完成80%,支付合同总价的20%;

  (5)、本工程施工完成100%,支付合同总价的20%;

  (6)、工程验收后,甲方应该在三个月内付清合同总价的5%;

  (7)、甲方如果不按合同付款,乙方有权停工,且工期随延。____附件一:工程报价表(报价以外项目另计)

  本协议一式____份,甲方执____份,乙方执____份。

  甲方:_________乙方:_________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

劳务公司与包工头简单合同(最新3篇)

将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式